欠钱担保起诉书范文推荐8篇思维导图

1、判令被告支付原告欠款人民币x元。

2、诉讼费用全部由被告承担。

原告与被告系商业合作关系。被告欠原告货款，至20xx年xx月xx日止，累计欠款数额达人民币x元。但是，还款期限届满，被告迟迟不还款。

原告认为，原被告之间的订单合同关系合法有效，双方都应当诚实信用地履行合同义务，但现被告无正当理由迟迟不归还欠款，其行为严重损害了原告的合法权益，依法应当承担违约责任。据此，为维护原告的合法权益，依照《中华人民共和国合同法》与《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定诉至贵院，请依法支持原告的诉请。

此致！

xx人民法院

20xx年xx月xx日

1、请求贵院依法判令二被告向原告支付拖欠的安装费共计4000元。

2、本案全部诉讼费用由被告承担。

被告李xx委托被告杨xx为其寻找进行石膏墙安装的人员。20xx年11月7日，原告经被告杨xx介绍同意为被告李xx所负责的xxx旅馆进行石膏隔墙的安装。在进行安装之前，原告通过被告杨xx同被告李xx协商先预付一部分款项，待安装完毕之后将剩余款项付清。被告杨xx在11月8日支付了预付款之后，于11月12日支付2000元，11月15日支付3000元，之后就拒绝再支付剩余款项。11月22日，原告要求被告杨xx量面积进行决算，被告杨xx不但不予理会，还纠集其他人对原告进行殴打，原告拨打110，经过民警的调解，被告杨xx同意支付一切因原告被殴打受伤所花费的医疗费，并在一周内付清所欠的劳务费。被告杨xx于当场支付医疗费700元后，于12月4日同原告丈量了干活的面积，由此得出原告所安装石膏墙的面积为平方米，安装费为元，医药费共计元。双方经过协商后约定剩余的欠款为4000元，由被告人杨xxx支付。但时至今日，被告一直未支付剩余的欠款4000元。

综上所述，原告为二被告进石膏墙的安装，实质上在原告与被告间已经形成了雇佣关系。依据《劳动法》等相关法律法规，原告享有法定的权利，被告李xx最为雇佣方，被告杨xx作为直接负责人拖欠安装费的行为，严重侵害了原告的合法权益。因此，原告为维护自己的合法权益，现提起诉讼，请求法院公正裁决为盼。

xx市xx区人民法院

具状人：xxx

xxxx年x月x日

xxxx年xx月xx日，xxx县建筑工程总公司xxx公司（原告，以下简称乙方）同xxx市职工教育培训中心（被告，以下简称甲方）签订了《建筑安装工程合同》，标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是"议标形式，也工包材料".承包额为495125. 74元。开工日期定为xxxx年xx月xx日；竣工日期定为xxxx年xx月xx日。合同签定后，乙方按时将设备机具等运进工地，但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好，直到xxxx年xx月xx日乙方才正式开工。在长达一百七十七天之内，由于甲方的原因，造成乙方开进工地的70余名职工无活可干，机具设备长期双里无用，给乙方经济上造成损失达元。甲方虽然承担了元的误工费，但尚有57979. 30元到今有承担赔偿损失的责任。

两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后：于xxxx年xx月xx日，乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书。教学楼工程于xxxx年xx月xx日完工。三幢楼均经xxx市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。

工程结算书经甲、乙双方审定后，交xxx市建设银行校准定这杂，双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款，但至今甲方仍拖欠乙方工程款元。

从xxxx年元月开始，甲方要求乙方为其零建工程拖工。经多次协商达成协议，乙方又为甲方修建了汽车房、锅炉房、坝墙等多项零建工程。但价值174551. 87元的工租款至今不与乙方结算。因甲方一再拖欠乙方工程款，致使乙方工人工资长期不能支付，被迫于xxxx年xx月底撤离甲方工地。

为了收回甲方拖欠的工程款，乙方组织专人多次与甲方交涉。开始，甲方以工程资料不全为由予以推拖，乙方只得将自己的全部资料复印交给甲方。后来，甲方又以有关建材差价不合理为由拒绝支付原宿舍楼、教学楼所拖欠的工程款，并推而广之，拒绝审核乙方后期施工的全部零建工程的结算。

综上所述，甲方违反合同书的约定，单方面地推翻合同书规定的有关条款，无理拖欠乙方工程款给乙方造成了很大的经济损失。《民法通时》第一百零六条规定："公民、法人违反合同或者不履行其他义务的，应当承担民事责任。"《经济合同法》第三十九条第二项一至五款和（建筑安装工程承包合同条例》第十三条第二项一至五欲规定：未能按照承包合同的规定履行自己应负的贵任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方因此发生的实际损失；不按合同规定拨付工程款；按银行有关逾期付款办法或"工程价款结算办法"的有关规定处理。

责令甲方偿付工程款和赔楼乙方经济损失：

1、请求法院判令第一被告向原告支付首付及还贷购房款共计xx元人民币；

2、请求法院判令第一被告向原告支付上述购房款利息共计xx元人民币；

3、请求法院判令第一被告承担本案诉讼费用；

4、请求法院判令第二被告对上述费用承担连带责任。

原告薛某与被告薛xx系姐妹关系，一直以来，双方经济往来频繁，而且，基于姐妹真情及日常行为习惯，没有刻意对每一笔财务交割书写凭证，更没有专门签订书面合同。xxx06年5月30日，原告与xx某房地产开发有限公司签订《商品房买卖合同》（编号：089），购买位于xx市xx区石榴园庄西街商品房一套，房屋单价1623000元人民币，原告首付1282700元人民币，余款在银行按揭贷款支付。xxxx年9月14日，原告办理入住手续，但尚未取得产权证。xxxx年x月x日，被告薛xx声称自己非常喜欢原告所购买的该房屋，并要求原告将房屋转让给自己。原告基于亲情考虑，随即同意但表示需要开发商xx某房地产开发有限公司认可，xxxx年x月x日，三方在签字，变更房屋购买方为被告薛xx。xxxx年x月x日，被告薛xx办理了产权登记手续。但是，被告薛xx至今未向原告支付首付及还贷购房款，原告多次要求其支付均未收到效果，无奈之至，惟诉诸贵院，请求依法保护当事人的合法权益。

xx市xx区人民法院

起诉人：xxx

XXXX年X月XX日

案由：买卖合同货物欠款纠纷

诉讼请求：

事实与理由：

xxxx年x月x日，人民币xxxx元；

xxxx年x月x日，人民币xxxx元；

xxxx年x月x日，人民币xxxx元，

xxxx年x月x日，人民币xxxx元；

以上合计人民币xxxx元。原告曾多次要求被告支付上述货款，但被告均以各种理由拒绝支付。

综上所述，原、被告签订的《购销合同》是双方真实意思表示，合法有效。被告拖欠原告货款共计xxxx 元，事实清楚，证据充分，足以认定；双方的债权债务关系清楚，合法有效，应受法律的保护。《合同法》第六十条规定："当事人应当按照约定全面履行自己的义务。"以及《合同法》第一百一十四条第一款规定："当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。"被告拖欠货款不还的行为是严重的违约行为，严重损害了原告的合法权益，应承担违约责任。被告应向原告支付逾期付款的违约金共计xxxx元。原告的诉讼请求既有事实证据又有法律依据理由充分，人民法院予以支持。原告为了维护自身的合法权益，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零八条之规定，特向贵院提起诉讼，恳请贵院查明事实后，给予支持。

人民法院

具状人：xx

xxxx年x月x日

1、判决被告偿还欠款xxx元及利息xxx元。

2、判决被告承担本案全部诉讼费用。

20xx年x月x日，债务人xxx从原告处借走人民币x万元，并当场向原告写下欠条一份。然而，到还款日期后，被告以各种理由和借口迟迟不肯偿还债务，其行为严重损害了原告的合法权益。

现诉请法院判决被告xxx偿还原告xxx人民币x万元，并支付利息，以维护原告合法权益。

xxxx人民法院。

原告：xxx

20xx年x月xx日

1、判令被告偿还原告借款人民币220000元、及违约金184800元。(违约金为每天4%本金计算，从2012年6月25日起计至被告付清全部款项之日止，现暂计至2012年7月16日)。

2、判令被告对上述款项的清偿承担连带责任。

3、判令两被告承担本案全部诉讼费用。 事实和理由：

2012年7月16日

1、

**(以下简称原告)与湖南**电力建设有限公司(以下简称被告)于2014年8月20日签订了《福建顺源纺织110kV架空线路工程施工合同》。按照合同约定原告积极组织施工，但是被告从第一次支付工程款开始就没有按照合同约定履行，每次都以各种理由拖欠工程款;施工期间由于被告的工程款没有按合同支付做成无法采购材料而停工两个多月，给原告及业主做成了很大的经济损失(为此被告还赔偿业主6万)。2015年3月份工程结束被告无故不支付工程款，业主转移支付了部分工程款。到2015年5月1日工程验收送电。按照合同

被告需再支付原告工程款合计元(包括原告代缴的税款)，期间被告出具委托书委托原告全权处理工程后续事宜，但原告到业主处办理时却被告知被告打电话阻止业主办理，为此被告出具委托书3次出尔反尔3次。

2016年1月25日，在原告的多次电话请求下被告派其委托负责人叶知桥到业主单位与原告协商欠款事宜，并在西城派出所民警的协调后出具一份欠条及委托业主支付24万的委托书。但被告在事后第二天马上发函业主称要求撤销委托。被告出具的欠条注明2016年1月31日前支付清楚欠款，但至今未支付。 综上所诉，由于被告的这种不讲信用的行为给原告做成了极大的损失，为保护原告的合法利益，请求法院判处以上诉求。

此 致 尤溪县人民法院

附：1、原被告签订合同; 2、原告身份证复印件;3、被告出具的欠条;4、被告委托负责人的身份证复印件;5、工程款对账单;6、原告代缴税款凭证;7、被告出具的委托书。

起诉人：**