废玻璃买卖合同范本 第一篇供方:银川晶峰玻璃有限公司合同编号:20101105 需方: 深圳中航幕墙装饰公司供需双方依照《_合同法》,经双方友好协商,需方就供方购买 宁夏职业技术学院所需的玻璃,并就具体购买事项双方签订以下合同,以资双方共同严格履行:第一条 货物名称及结构、规格、数量、产品单价、总价第二条 质量要求...
树图思维导图提供 废玻璃买卖合同范本(精选6篇) 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 废玻璃买卖合同范本(精选6篇) 进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:4ca3c5091a6e7665dba739f26702da37
废玻璃买卖合同范本(精选6篇)思维导图模板大纲
供方:银川晶峰玻璃有限公司合同编号:20101105 需方: 深圳中航幕墙装饰公司
供需双方依照《_合同法》,经双方友好协商,需方就供方购买 宁夏职业技术学院所需的玻璃,并就具体购买事项双方签订以下合同,以资双方共同严格履行:
第一条 货物名称及结构、规格、数量、产品单价、总价
第二条 质量要求:
供方为需方加工上述产品质量应符合国家标准中空玻璃 GB/T11944-2002.钢化玻璃GB/T9963-2000。
第三条 定做物交付:
供方将加工好的上述产品运至 _需方指定工地 ,费用由_供方_承担;货到后由需方负责验收并卸货。
第四条 需方提交技术资料或规格要求的期限:
第五条
需方向供方提交技术资料或规格要求的期限为合同签订当日内,否则交货日期相应顺延。结算方式: 在合同签订当日,需方须先支付合同货款总额 支付后合同生效。供货期为 天 ,供方按照需方提供的技术资料开始生产加工。需方按供方供货量支付货款,定金在最后一批货款中冲抵。若需方未能按合同规定及时付款,交付期顺延。 争议解决方式 合同有效期内,如双方意见发生分歧,由需供双方协商解决,协商不成由人 合同生效 本合同自签订之日起生效,银货两清时自动解除。本合同一式两份,需方一份,供方一份,具有同等法律效力。
供 方:需 方:
代 理 人: 代 理 人:
地 址:
地 址: 电 话:
电 话:签订日期:
签订日期:
2012年11月,原告深圳市某鑫宝金属制品有限公司与被告深圳市某源玻璃有限公司签订《装饰材料(玻璃)买卖合同》,约定原告向被告购买6+清波双钢夹胶玻璃(干夹),原告将该玻璃用于蓝海华府装修施工项目阳台。被告交付玻璃,原告安装完毕,双方结清货款后,原告因被告提供的玻璃出现问题遭到深圳市某信装饰设计工程有限公司罚款等原因,向被告提出重新购买玻璃、拆除安装、运输、管理等费用共计人民币元。
该案件在深圳市宝安区人民法院观澜法庭公开开庭审理,北京市盈科(深圳)律师事务所祝祥霞律师依法接受案件被告深圳市某源玻璃有限公司的授权,出庭答辩,参与法庭调查、举证、质证,发表辩论意见,该案于2015年5月29日收到判决书,本律师代理的被告方获得完胜。
供方:成都通瑞玻璃有限责任公司 合同编号:需方:
签订地点:
签订日期: 年 月 日
双方根据《_合同法》以及其他相关法律法规的有关规定,在友好协商的基础上就供方向需方 工程供货事宜达成以下协议:
一、产品品种、规格、单价、数量、金额、原片产地:
二、面积计算:
矩形按需方提供的清单计算,异型玻璃按外接矩计算。若需方指定材料或中空密封胶深超出国标要求,需方须向供方另行支付超标部分的材料费和加工费。
三、交货期:
合同签订后,需方向供方提供不可更改的.图纸、数量清单、相关技术资料以及加工要求、进度计划等,经供方确认签字后,作为本合同附件。在此前提下供方从第个工作日起开始供货,加工量增补以及补片供货亦按此原则推算交货期。因需方未及时按以上要求执行,而影响交货期等问题,供方不承担相关责任。如需方未按合同向供方付款或供方遇人力不可抗因素而延误交货,则交货期顺延。
四、交(提)货地点: 联系人(收货人): 电话:
身份证( 复印件)
运输方式及费用负担: 如需方自行补片且补片玻璃由供方送货,则由此产生的运输费用无条件由需方承担。双方约定的交货地点若不具备车辆进场卸货的条件,供方有权将该批产品返回供方加工厂,需方承担相关运输费用,由此延误送货时间造成的工期延误及其他相关损失由需方负责。
五、结算方式及期限:
若需方未按合同履行付款义务时,供方有权停止供货或解除合同,从欠款之日起供方按欠款总额每日5‰向需方收取违约金,直到付清货款之日止。
六、质量要求及验收标准:
1、玻璃加工和验收执行国家标准或行业标准,有特殊要求时应在加工计划中注明并由双方确认。
2、需方收货后如对质量或规格、数量有异议,应在三日内向供方书面反映,否则视为无异议。
七、货物到达双方约定地点后,需方未全款付清该批货物货款之前供方仍享有该批货物的所有权。
八、违约责任:
双方应严格遵守本合同约定的各项条款,违约方应依法承担违约责任和赔偿责任。
九、解决合同纠纷的方式:
本合同履行过程中发生争议由双方协商解决,若供需
双方确实无法协商一致,其中一方可依法向合同签订地人民法院诉讼解决,诉讼费、律师代理费由违约方承担。
十、本合同一式二份,需方、供方、各执一份,具有同等法律效力,自两方代表
签字并加盖合同章或公章后生效。所有款项皆以供方财务部收到为有效付款。
十一、其他约定事项:
本案的争议焦点为:被告是否应当承担玻璃质量问题的损失赔偿责任。原告主张被告应当承担的理由为:"被告交付的玻璃不符合合同约定的产品性质要求",我方答辩要点为:"被告交付的玻璃符合双方合同约定。"
针对我方的主张,展开论述如下:
一、原被告双方买卖合同约定了质量检验条款,原告对玻璃的签收使用视为检验验收合格。原告在被告的玻璃送货单上签名签收,将玻璃交付安装使用,且已结算货款,足矣证明被告交付的玻璃符合双方合同约定,不存在质量问题。
依据合同法第158条第二款规定:当事人没有约定检验期间的,买受人应当在发现或者应当发现标的物的数量或者质量不符合约定的合理期间内通知出卖人。买受人在合理期间内未通知或者自标的物收到之日起两年内未通知出卖人的,视为标的物的数量或者质量符合约定,但对标的物有质量保证期的,适用质量保证期,不适用该两年的规定。
二、原告无权就未提出质量问题异议的玻璃对被告提出修理主张。质量异议是提出修理主张的必要条件,被答辩人主张修理应以其在质量异议期内提出的质量异议为基础和前提。被答辩人异议期内未提出质量异议,视为合格,这种视为属于法律拟制,不能被证据所推翻,其法律后果是被答辩人丧失了主张瑕疵担保权利和期限利益,结合本案,即无权就涉案玻璃质量问题提出修理主张,进而无权就自行更换玻璃行为向被告提出索赔主张。
需货方:
供货方:
项目名称:
一、产品、名称、型号、数量
1、产品名称:
2、供货期:
二、质量要求、技术标准
1、质量要求按企业标准执行,技术标准按国家标准执行。
2、进供检验报告,产品认证书及合格证。
三、交货地点
四、运输方式及到站和费用
汽车运输,货送到需货方工地,费用由供货方负责,卸车由需方负责。
五、计算方式
按实际面积计算
六、单价
七、结算方式
先付定金伍万元,货到工地,然后根据送货数付款、结清。
八、违约责任
按合同法相关条款执行
九、其它未尽事宜,双方协商解决,若协商无法解决,则由当地法院裁决,本合同壹式贰份,供需双方各执壹份,签字盖章后生效,具有同等法律效力。
供货方:需货方:
签 字:签 字:
签定时间: 年月日
祝祥霞律师及其团队始终秉承"专注专业、及时高效、诚信代理、敬业求精"的服务宗旨,实际向委托人提供专业水准及显著效果的法律服务。
数据统计至2020年12月,祝祥霞律师及其团队累计承办民商事案件300余件,累计为400余名委托人提供民商事法律服务。解决的争议分布在房产纠纷、经济合同纠纷、婚姻家事、劳动争议及其他民商事争议领域。
祝祥霞律师及其团队服务过的客户遍布全国,户籍分布于总计25个城市。祝祥霞律师及其团队承办案件的审理机构遍布深圳内外,涉及人民法院、仲裁委等共计41家。
祝祥霞律师及其团队以完备的法律知识体系和缜密的法律逻辑为根本,以丰富的诉讼和实践经验为保障,为每位委托人、在每个案件中,秉持和践行"为客户提供更专业、更细致、更优质的法律服务"的理念。
在接受咨询或者委托的当时,准确定位案件的核心法律关系,第一时间分析制定诉讼策略,正确引导客户收集证据,充分代理和辩护。为每位客户选择更佳诉讼时机,更大限度地为每位客户节省成本,更充分地维护每位客户的合法权益。
End
看完记得关注@律小侠
你身边的律师朋友
树图思维导图提供 106期第二节答疑课 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 106期第二节答疑课 进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:a12166d5b8a8a7b53defa7201fa37b09
树图思维导图提供 第三章 所得税纳税审核、涉税鉴证与纳税申报代理(16) 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 第三章 所得税纳税审核、涉税鉴证与纳税申报代理(16) 进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:850ad411310c3aee78b6c739dfebfffc