工程延期违约金过高的情况下可以向司法机关投诉来解决。一般合同的违约金不应超过实际损失的30%,如果存在工程违约金过高的情形,应当请求人民法院对其予以适当减少。
树图思维导图提供 工程延期违约金过高怎么办 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 工程延期违约金过高怎么办 进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:7b36bafa6abe502970af322b91047dc9
工程延期违约金过高怎么办思维导图模板大纲
一、工程延期违约金过高怎么办
工程延期索赔的方式是:
1.索赔事件发生28天内,向工程师发出索赔意向通知;
2.发出索赔意向通知后28天内,向工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料;
3.工程师在收到施工单位送交的索赔报告及有关资料后,于28天内给予答复,或要求施工单位进一步补充索赔理由和证据。
工程延期的申报条件是:
1.工程量增加;
2.发包人变更设计;
3.发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料;
4.发包人未按约支付工程款;
5.发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当;
6.工程质量鉴定;
7.不可抗力或其他因素。
法律依据:
《民法典》第八百零一条 因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当承担违约责任。
第八百零三条 发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
[1]《中华人民共和国民法典》 第八百零一条
[2]《中华人民共和国民法典》 第八百零三条