2022合同违约赔偿协议书怎么写思维导图
因为合同是双方当事人之间真实意思表示一致的签订的民事协议，合同在签订生效之后是要产生法律效应的。同样的合同在违约之后也要进行赔偿，那么小编今天留给大家一个范本关于合同违约赔偿协议书怎么写。
树图思维导图提供 2022合同违约赔偿协议书怎么写 在线思维导图免费制作，点击“编辑”按钮，可对 2022合同违约赔偿协议书怎么写 进行在线思维导图编辑，本思维导图属于思维导图模板主题，文件编号是：a08822a1bc5c901ce77f47eb74515b87
思维导图大纲
2022合同违约赔偿协议书怎么写思维导图模板大纲
违约赔偿协议书范本
甲方（出卖人）：XXX有限公司。
乙方（买受人）：XXXXX小区 单元 房业主。
鉴于：
1、XXXX年 月 日，甲、乙双方共同签订了《北京市商品房预售合同》（合同编号： ），乙方购买XXXXX小区住宅楼，乙方已向甲方支付购房款人民币 元。
2、甲方应于XXXX年XX月XX日前向乙方交付商品房。
3、XX小区住宅楼工程逾期竣工，甲方未能按合同约定期限向乙方交付商品房。
4、乙方已收到甲方的《入住通知书》，甲方自XXXX年XX月XX日起办理入住手续，乙方同意甲方的逾期交房违约金截止至XXXX年XX月XX日。
5、乙方已于XXXX年XX月XX日办理了入住手续，接收了商品房。
6、自XXXX年XX月XX日起至XXXX年XX月XX日止，甲方逾期交房XXX日，对照《XX市商品房预售合同》第十三条之约定，甲方按日计算向乙方支付全部已付款万分之四的违约金，甲方应向乙方支付逾期违约金人民币 元。
甲乙双方经协商，达成以下协议共同执行
一、甲方向乙方支付逾期交房违约金人民币 元，于XXXX年 月 日前以现金方式一次付清。
二、乙方收到甲方支付的违约金给甲方开具收据。
三、乙方收到甲方支付违约金，视同甲方已履行违约赔偿责任，乙方不得再向甲方提出金钱给付主张或要求。
四、本协议自双方签字盖章之日起生效。
五、本协议一式三份，甲方持两份，乙方持一份，具有同等法律效力。
甲方：________
乙方：________
________ 年________ 月________ 日
综上所述，小编今天带大家学习了合同违约赔偿协议怎么写。为维护合法权益，原告根据我国法律的相关规定，向贵院提起诉讼，恳请贵院支持原告请求。所以，当事人需要起诉就必须写好起诉书。
沪公网安备 31011502019485号
上海工商