TreeMind树图在线AI思维导图
当前位置:树图思维导图模板资格考试司法考试工程款纠纷的诉讼时效思维导图

工程款纠纷的诉讼时效思维导图

  收藏
  分享
免费下载
免费使用文件
感情愚钝 浏览量:22023-02-19 22:44:39
已被使用0次
查看详情工程款纠纷的诉讼时效思维导图

在现实生活中有很多的工程项目,总有一些工程单位拖欠劳动者的工资,那么这时候我们就要拿起法律武器来维护自己的合法权益的,具体诉讼失效是怎么规定的呢,接下来就让树图网小编为大家带来工程款纠纷的诉讼时效的详细知识,一起来看看吧。

树图思维导图提供 工程款纠纷的诉讼时效 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 工程款纠纷的诉讼时效  进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:33037b11d6e31850570f9d77509e3a5c

思维导图大纲

工程款纠纷的诉讼时效思维导图模板大纲

一、工程款纠纷的诉讼时效

我国最新法律规定,工程欠款的诉讼时效为三年,从知道或应当知道拖欠行为起算。诉讼时效可以通过一定的主张权利行为得以中断,中断后诉讼时效可以重新计算。

到法院起诉后,法院多长时间能判决要根据案件具体情况来分析:据《民事诉讼法》的规定,对于民事案件,如果法院适用简易程序审理的,应该在三个月内审结;如果适用普通程序审理的,则应该在六个月内审结。有特殊情况需要延长的,由本院院长批准,可以延长六个月;还需要延长的,报请上级人民法院批准。

  

二、工程款纠纷的类型主要有以下几种

(一)发包方拖欠工程款违约纠纷

这种违约纠纷的特点是,工程款是可以确定的,故这种纠纷法律比较简单。这类纠纷形成的主要原因发包方没有任何正当理由违约拖欠,主要表现为的发包方无力支付工程款;发包方有支付能力无故拖欠工程款。

(二)关于总包、分包问题引起的工程款纠纷

这种纠纷法律关系较为复杂。这种纠纷主要表现为承包方分包在程序上有瑕疵,发包方事后不予承认分包合同的合法性,从而引起的纠纷。

(三)竣工结算报告争议引发的工程款纠纷

这种纠纷主要表现为:承包方制作结算文件递交发包方,未取得递交结算文件的证据,发包方不予答复且事后不承认收到;承包方制作结算文件递交发包方,发包方不予答复;承包方制作结算文件递交发包方,发包方不予认可而引发的工程款结算纠纷。

(四)建筑材料品质之争引起的工程款纠纷

这种表现纠纷主要表现为:建设工程招投标时对工程主要建筑材料品质有所要求或承诺,但由于建筑材料市场供求关系的影响,有时使得承包方转而采用合同外的其他建材,引起结算纠纷。

(五)质保金纠纷

该类纠纷主要表现为建设工程竣工后出现维修事项,承包人在保修期内履行了维修义务但无法直接取得证据,发包方事后不予承认维修事实以承包方未尽保修义务为由拒不支付工程款引发了纠纷。

(六)合同瑕疵引发的工程款纠纷

合同瑕疵引发的工程款纠纷主要表现为:承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的、没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的建设工程施工合同引发合同无效纠纷。

(七)包含工期延误的工程款纠纷

这类纠纷较为复杂。纠纷主要表现为发包方未能提供合格的施工进场条件、中途擅改设计、未按工程进度支付进度款、建设工程材料不能及时供应从而造成停工、窝工、恶劣天气等原因承包方要求顺延工期未经有效确认,工程竣工后在结算方面发包方要求承包方承担工期延误责任,往往使案件变得较为复杂。

三、拖欠工程款怎么解决

(一)协商解决。施工单位与发包人就工程款的支付进行协商,达成一致以后可以解决拖欠工程款的纠纷。但是在现实生活中,一般协商都是比较困难的,因为如果发包人会按照合同约定来支付工程款的话,也不会等到协商解决。

(二)诉讼。诉讼是发生纠纷以后比较有效的解决方式,因为法院的判决对于当事人是法律有约束力的,判决生效以后,当事人不履行给付义务,另一方当事人可以申请法院进行强制执行。

(三)政府部门可以调解工程款的支付问题,但对拖欠工程款的问题没有裁判权,强制权。

(四)如果是政府工程,可以向建设该工程的政府要求支付或者处理。先向监管部门起诉,后行政诉讼。

引用法条

[1]《中华人民共和国民事诉讼法》

相关思维导图模板

904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查思维导图

树图思维导图提供 904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查  进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:10b9a8a2dd2fb4593f8130ef16c320fc

9.战斗的基督教思维导图

树图思维导图提供 9.战斗的基督教 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 9.战斗的基督教  进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:33d168acd0cd9f767f809c7a5df86e3a