装修装饰合同样本思维导图
在现实生活中，人们买房之后，往往会选择将房子按照自己的喜好进行装修，一般会交给专门的装修人员，那么装修装饰合同样本？为了帮助大家更好的了解相关法律知识，树图网小编整理了相关的内容，我们一起来了解一下吧。
树图思维导图提供 装修装饰合同样本 在线思维导图免费制作，点击“编辑”按钮，可对 装修装饰合同样本 进行在线思维导图编辑，本思维导图属于思维导图模板主题，文件编号是：060258cc4d3d59fe5b6b2678f5cb2579
思维导图大纲
装修装饰合同样本思维导图模板大纲
一、装修装饰合同样本
委托方（甲方）：
承接方（乙方）：
工程项目：
甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同（包括本合同附件和所有补充合同），以便共同遵守。
第一条：工程概况
1.工程地址：___________________________________
2.居室规格：
总计：施工面积____________平方米。
3.施工内容：详见本合同附件（一）《家庭装潢施工内容单》和施工图。
4.工程开工日期：______年______月______日
5工程竣工日期：______年______月______日
工程总天数：________天
第二条：工程价款
工程价款（金额大写）___________________元，详见本合同附件（二）《家庭装潢工程材料预算表》。
第三条：质量要求
1.工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。详见本合同附件（三）《家庭装潢工程材料决算清单》。
2.工程验收标准，双方同意参照浙江省地方标准《住宅装饰装修验收标准》规定。
3.施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。
第四条：付款方式
1.合同一经签订，甲方即应付100%工程材料款和施工工费的50%;当工期进度过半（年月日），甲方即第二次付施工工费的40%。剩余10%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。（注：施工工费包括人工费）
甲方付清工程价款，乙方开具统一发票，向甲方办理移交及发放装潢工程保修卡，
甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时，不得交付使用。
2.工程施工中如有项目增减或需要变动，双方应签订补充合同，并由乙方负责开具施工变更令，通知施工工地负责人。增减项目的价款，当场结清。
3.甲方未按本合同规定期限预付工程价款的，每逾期一天按未付工程价款额的1%支付给乙方。
4.甲方在居室装潢中，如向银行按揭，须将按揭的凭证及相关文件（复印件）交给乙方。
第六条：违约责任
合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。
第七条：合同的变更和终止
1.合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的10%交付违约金，并办理终止合同手续。
2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。
第八条：合同生效
1.本合同由双方盖章，签字后生效。
2.本合同一式 份，甲乙双方及见证部门各执壹份。
甲方（业主）：（签章） 乙方：（签章）
电话： 电话：
签约日期：
二、装饰装修合同属于建设工程合同吗
装修合同属于建设工程施工合同的其中一种。
最高法院在民事案由中，将装修合同列在建设工程施工合同项下，也证明这一点。
《最高人民法院民事案件案由规定》中明确，建设工程合同纠纷包括：
（一）建设工程勘察合同纠纷，
（二）建设工程设计合同纠纷，
（三）建设工程施工合同纠纷，
（四）建设工程价款优先受偿权纠纷，
（五）建设工程分包合同纠纷，
（六）建设工程监理合同纠纷，
（七）装饰装修合同纠纷，
（八）铁路修建合同纠纷，
（九）农村建房施工合同纠纷。
三、装饰装修合同的诉讼主体是什么
诉讼主体是人民法院、原告、被告和第三人。装修属于民事诉讼，涉及的诉讼主体包括三个方面，一是主持审判活动的审判机关，审判机关主导民事审判活动，是当然的主体;二是诉讼当事人，即参与诉讼活动的民事纠纷的双方，包括诉讼代理人;民事诉讼主体必须符合法律的规定，才能保证民事诉讼活动合法有效地进行。
沪公网安备 31011502019485号
上海工商