TreeMind树图在线AI思维导图
当前位置:树图思维导图模板资格考试司法考试工程款诉状范本思维导图

工程款诉状范本思维导图

  收藏
  分享
免费下载
免费使用文件
孤败 浏览量:12023-03-02 02:22:25
已被使用0次
查看详情工程款诉状范本思维导图

工程款是指一项工程,发包人应当支付的款项,如果当事人因为工程款产生纠纷的,是可以直接向人民法院提起诉讼的,当事人提起诉讼,则需要准备好起诉状。因此,想必大家想知道工程款诉状范本是怎样的?接下来由树图网小编详细为您介绍!

树图思维导图提供 工程款诉状范本 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 工程款诉状范本  进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:ac038c657aca84615e52d2706df69c4d

思维导图大纲

工程款诉状范本思维导图模板大纲

一、工程款起诉状范本

起诉单位:(全称):______市______县______建筑公司

企业性质:集体

经营范围:工业与民用建筑。

流动资金: 万元

何时经何部门批准开业:______年______月份经______县基建局批准

地址:______县______乡______电话:______________________

开户银行:______工区历下办理处。帐号:__________________

法定代表人姓名:_________职务:_________

被告单位(全称): ______市职工教育培训中心地址:________市_______ -______路________号

事由:建筑安装工程承包合同拖欠工程款纠纷

事实和理由:

______年______月______日,______县建筑工程总公司______公司(原告,以下简称乙方)同______市职工教育培训中心(被告,以下简称甲方)签订了《建筑安装工程合同》,标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是“议标形式,也工包材料”。承包额为495125.74元。开工日期定为______年______月______日;竣工日期定为______年______月______日。合同签定后,乙方按时将设备机具等运进工地,但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好,直到______年______月______日乙方才正式开工。在长达一百七十七天之内,由于甲方的原因,造成乙方开进工地的70余名职工无活可干,机具设备长期双里无用,给乙方经济上造成损失达8059.73元。甲方虽然承担了25611.43元的误工费,但尚有57979.30元到今有承担赔偿损失的责任。

两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后:,于______年______月______日,乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书(附原印件)。教学楼工程于______年______月______日完工。三幢楼均经______市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。

工程结算书经甲、乙双方审定后,交______市建设银行校准定这杂,双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款,但至今甲方仍拖欠乙方工程款21793.06元。

从______年元月开始,甲方要求乙方为其零建工程拖工。经多次协商达成协议,乙方又为甲方修建了汽车房、锅炉房、坝墙等多项零建工程。但价值174551.87元的工租款至今不与乙方结算。因甲方一再拖欠乙方工程款,致使乙方工人工资长期不能支付,被迫于______年______月底撤离甲方工地。

为了收回甲方拖欠的工程款,乙方组织专人多次与甲方交涉。开始,甲方以工程资料不全为由予以推拖,乙方只得将自己的全部资料复印交给甲方。后来,甲方又以有关建材差价不合理为由拒绝支付原宿舍楼、教学楼所拖欠的工程款,并推而广之,拒绝审核乙方后期施工的全部零建工程的结算。

综上所述,甲方违反合同书的约定,单方面地推翻合同书规定的有关条款,无理拖欠乙方工程款给乙方造成了很大的经济损失。

诉讼请求:

责令甲方偿付工程款和赔楼乙方经济损失:

(一)付清宿舍楼、教学楼拖欠款21793.08元;

(二) 结算零建工程款:174551. 87元减去甲方垫付的材料款66913.30元,应付给乙方工程款10768.57元;

(三)赔偿乙方的经济损失:______年至______年度拖欠款的滞纳金54595. 88iG;______年______月至______月设备闲置费57979. 30元

以上三项合计,共242006.83元。

此致

______市______区人民法院

起诉单位:______县建筑工程总公司

__________公司(盖章)

_________年_________月________日

二、公司工程款欠条怎么写

(一)写标题

1、标题标明了该条据的性质,写上标题避免持有者在正文上方添加内容,标题书写在纸的顶部,与正文之间不要留空行。

2、正确的写法为“欠条”。不要写成欠条和收条,因为在法律上含义是不一样的。(当然,属于欠条、收条的性质的不能写成欠条)

(二)开头与姓名

1、开始要写上欠款目的,防止出现不必要的原因纠纷;

2、写上“现收到某某出欠的”,表明实际收到现金;

3、出欠人、欠款人的姓名后附身份证号码,避免因同名同姓纠纷。

(三)金额和币种

1、金额应既写阿拉伯数字,也写大写数字;

2、币种必须写清,避免以后的争议。

(四)欠期

必须明确,并且大写。

(五)收尾及日期

1、写上“立此为据”作为欠条正文的收尾,避免持有者在正文末尾添加内容;

2、欠条正文和欠款人签字之间不留空行。

3、日期应写所欠款项实际支付日期,并且大写;日期以下的空白纸张最好裁掉。

(六)手续要全

1、欠款必须有欠条;

2、欠款人、出欠人必须亲自签名,不能让别人代替;

3、欠款人自己欠还是代表企业欠要清楚;

4、还钱时要当场索回欠条。若对方一时找不到欠条,则应让对方当场写下收据。

三、工程款诉讼时效最新规定

(一) 利息属于法定孳息。发包人欠付工程款时,除应承担向债权人继续支付工程款的责任外,并因支付拖欠工程款的利息。这是法律规定的做为债务人的发包人应承担的法定义务,毋需双方约定。

(二) 对于拖欠工程款利息的记付标准,司法解释兼顾尊重当事人的意思自治和公平原则,规定当事人对利息计算标准有约定的,按照约定处理;当事人没有约定的,按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。

(三) 利息从应付工程款之日计付。对于如何确定“应付工程款之日”,司法解释区分不同情况分别作出了规定:

1、当事人对工程款支付时间有约定的,应尊重当事人的意思表示,以双方约定的付款时间作为计付利息的开始时间。

2、当事人对工程款的支付时间没有约定或约定不明的,下列时间应视为付款时间:

(1) 建设工程实际交付的,为交付之日;

(2) 建设工程没有交付的,为提交竣工结算文件之日;

(3) 建设工程未交付,工程款也未结算的,为当事人起诉之日。

相关思维导图模板

合同范本名称怎么标记(优选5篇)思维导图

树图思维导图提供 合同范本名称怎么标记(优选5篇) 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 合同范本名称怎么标记(优选5篇)  进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:56e6d36afcb834e4ee1a184c857569e6

进口茶饮批发合同范本(共5篇)思维导图

树图思维导图提供 进口茶饮批发合同范本(共5篇) 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 进口茶饮批发合同范本(共5篇)  进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:847585521e60235bad0af885e3bc1dfc