工程工期延误的违约金有法定吗思维导图
工程实施过程中任何一项或多项工作的实际完成日期迟于计划规定的完成日期，从而可能导致整个合同工期的延长。工程延误是由于承包人自身的原因造成，监理工程师必须严格控制工期延误。那么工程工期延误的违约金有法定说明吗？以下就跟着树图网小编一起来了解一下吧。
树图思维导图提供 工程工期延误的违约金有法定吗 在线思维导图免费制作，点击“编辑”按钮，可对 工程工期延误的违约金有法定吗 进行在线思维导图编辑，本思维导图属于思维导图模板主题，文件编号是：cf5c33c814d2e1dc754a102520ec8eff
思维导图大纲
工程工期延误的违约金有法定吗思维导图模板大纲
一、工程工期延误的违约金有法定吗
原则上是有约定从约定，但是需要符合实际情况。具体没有一个固定数字，需要根据合同约定确定，一般按合同总金额的0.1%至0.5%合适，上限一般不超过20%至30%。
根据《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013（09）》的相关规定，合同工程发生误期的，除合同另有约定外，误期赔偿费的最高限额为合同价款的5%。承包人赔偿后，也不能免除承包人按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。
二、工期延误的情形
《示范文本》通用条款规定了工期延误，需要索赔、签证的其中情形，合同双方也可以再进行其他约定：
（一）发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；
（二）发包方未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；
（三）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；
（四）工程设计变更和工程量增加；
（五）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；
（六）不可抗力；
（七）专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。
三、合同无效，发包人能否追究承包人工期延误的违约责任
（一）按照法律规定，如果合同无效，有关工期以及工期延误的违约条款均属无效，但是解决争议的条款是有效的；
（二）发包人不能依据合同条款追究承包人工期延误的违约责任；
（三）如果一方当事人因合同无效造成损失而诉至法院或仲裁机关，法院或仲裁机关会根据各方当事人导致合同无效的过错责任大小，裁判各方承担损失。
相关思维导图模板
树图思维导图提供 高效能人士的七个习惯 在线思维导图免费制作，点击“编辑”按钮，可对 高效能人士的七个习惯 进行在线思维导图编辑，本思维导图属于思维导图模板主题，文件编号是：2b661cf4ade73538d8004d69fc5127bb
树图思维导图提供 数字工匠的AI+跨部门共育创新研究 在线思维导图免费制作，点击“编辑”按钮，可对 数字工匠的AI+跨部门共育创新研究 进行在线思维导图编辑，本思维导图属于思维导图模板主题，文件编号是：15a74efb86bd5d61a9520c2560f7e639
沪公网安备 31011502019485号
上海工商