TreeMind树图在线AI思维导图
当前位置:树图思维导图模板资格考试司法考试建筑工程承包合同怎么写思维导图

建筑工程承包合同怎么写思维导图

  收藏
  分享
免费下载
免费使用文件
饮尽岁月 浏览量:02023-02-17 13:41:24
已被使用0次
查看详情建筑工程承包合同怎么写思维导图

现在如果开发商想要建一些大的项目,一般都会把项目承包给专业的工程团队做,双方之间会签订好承包合同,约定好相关的事宜,那么建筑工程承包合同怎么写?下面树图网小编为大家详细介绍一下,希望对大家有所帮助。

树图思维导图提供 建筑工程承包合同怎么写 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 建筑工程承包合同怎么写  进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:bc17c6865139f2bd3a8557f43fd28b4d

思维导图大纲

建筑工程承包合同怎么写思维导图模板大纲

一、建筑工程承包合同怎么写

发包单位:(以下简称甲方)

承包人:(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程承包事项协商一致,签订本合同。

第一条:工程概况

湖畔护坡工程承包项目发包给乙方,包工包料施工,湖畔护坡全长按米计算。

第二条:施工方案

1、护坡

(1)基底宽米,厚米,自下而上慢慢收至高度为米,受力部分需冷拉丝砖带,外墙做磋沙(水泥标号为42.5,砖要好质量的青砖或红砖)。

(2)拆除厕所旁房屋三间,作进出路。

(3)完工后做围墙10米左右。

(4)墙与岸间的空隙用泥土夯实,并在墙上加适量的漏水管。

第三条:合同工期

1、经双方协商确定,工程期为日,暂定于自年月日起至年月日止,具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始施工。

2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形,或甲方要求乙方暂停工作,工期相应顺延。

第四条:价格及付款方式

1、工程总承包价为元。

2、上述总承包价为包干价,包含本合同所有工作内容,包工包料及其它一切费用(包括拆房,打围墙),甲方无需再向乙方支付任何费用。

3、付款方式:竣工验收后付元,除总金额的百分之五质保金外,剩余部分付,质保金一年满后付清(时间按验收合格之日起计算)。

第五条:甲方义务

1、按合同向乙方拨付工程款。

2、帮助协调施工现场的临时用水、用电等事宜。

第六条:乙方义务

1、承包人负责对工程质量、进度、安全等进行监督检查,处理日常相关事宜,确保本工程施工的安全稳定。

2、承包人必须自行完全本合同工程,不得转包他人。

第七条:施工安全

承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。凡在施工过程中造成事故的责任和因此发生的费用,均由乙方承担。

第八条:验收

工程竣工验收应以《施工方案》和《质量验收标准》为依据。如验收不合格,乙方应负责无偿返工。

第九条:违约责任

1、甲方应按本合同约定及时支付工程款,若有逾期,甲方应向乙方支付违约金(按应付金额的银行同期贷款利率计算支付利息)。

2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因,乙方未按期完成工程内容,每逾期一日,乙方应向甲方支付本工程总金额百分之一的违约金;逾期超过十天,甲方有权单方面解除合同。

第十条:其它

本合同于年月日由双方在签订,自双方签字或盖章后生效,一式份,上方各执一份,上交份。

发包单位(甲方)(盖章):承包人(签字或盖章):

授权代理人(签字或盖章):

联系电话:联系电话:

年月日年月日

二、建筑工程承包合同纠纷怎么处理

1、和解或调解

发生建设工程承包合同争议时,当事人可以自行协商和解,或者通过第三者进行调解。

和解是指当事人通过自行友好协商,解决合同发生的争议。调解是由当事人以外的调解组织或者个人主持,在查明事实和分清是非的基础上,通过说服引导,促进当事人互谅互让,友好地解决争议。

2、仲裁

建设工程承包合同当事人如果不愿意和解、调解,或者和解、调解不成功,可以根据达成的仲裁协议,将合同争议提交仲裁机构仲裁。

仲裁具有办案迅速、程序简便的特点和优点,而且进入仲裁程序以后,仍然采取仲裁与调解相结合的方法,先调解,后仲裁,首先着力于以调解方式解决。

3、诉讼

如果建设工程承包合同当事人没有在合同中订立仲裁条款,发生争议后也没有达成书面的仲裁协议,或者达成的仲裁协议无效,合同的任何一方当事人,包括涉外合同的当事人,都可向人民法院提起诉讼。

三、土地承包合同哪些情况可以解除

1、经发包方、承包方协商同意,在不损害国家、集体和第三人利益的前提下,承包方自愿放弃承包土地的。

2、发包方承包方在签订合同时,双方约定的合同解除条件己经成熟的。

3、承包方的家庭成员全部由农业户口转为非农业户口,或者全部迁徙并落户外地的。

4、承包方丧失劳动能力,无力继续耕种土地,本人自愿放弃土地承包权的。

5、由于国家建设需要,承包方所承包的土地全部被依法征用或者批准占用的。

6、由于洪涝、地震等自然灾害的不可抗拒的原因,使全部承包土地严重破坏,承包合同全部无法履行的。

7、承包方在承包期内,违反法律法规和承包合同的约定,闲置荒芜承包的耕地且己2年以上的,由发包方解除承包合同,收回所发包的耕地。

8、承包人在承包期内死亡,且无第一顺序继承人继承承包的,可以解除土地承包合同。

引用法条

[1]《中华人民共和国合同法》 第一条

[2]《中华人民共和国合同法》 第二条

[3]《中华人民共和国合同法》 第三条

[4]《中华人民共和国合同法》 第四条

[5]《中华人民共和国合同法》 第五条

[6]《中华人民共和国合同法》 第六条

[7]《中华人民共和国合同法》 第七条

[8]《中华人民共和国合同法》 第八条

相关思维导图模板

《写作脑科学》全书内容思维导图思维导图

树图思维导图提供 《写作脑科学》全书内容思维导图 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 《写作脑科学》全书内容思维导图  进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:90261608d53ff304385bced583dd6249

微课选题范围思维导图

树图思维导图提供 微课选题范围 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 微课选题范围  进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:72363d850918c17e4c94ac6c34dcba5e