TreeMind树图在线AI思维导图
当前位置:树图思维导图模板资格考试司法考试工程索赔内容包括哪些思维导图

工程索赔内容包括哪些思维导图

  收藏
  分享
免费下载
免费使用文件
浪尖 浏览量:12023-03-01 19:16:19
已被使用0次
查看详情工程索赔内容包括哪些思维导图

在工程建设的过程中,经常可能会因为项目的问题,造成建设工程延期等等情况,那么因此也就产生了很多的索赔问题的发生,具体索赔都包括哪些内容呢?接下来就由树图网小编整理的关于工程索赔内容包括哪些的相关内容。

树图思维导图提供 工程索赔内容包括哪些 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 工程索赔内容包括哪些  进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:abc618ca06943d4a67dfd94856a58c9c

思维导图大纲

工程索赔内容包括哪些思维导图模板大纲

一、工程索赔内容包括哪些

1、工期延期索赔

因为发包人未按合同要求提供施工条件,或者发包人指令工程暂停或不可抗力事件等原因造成的工期拖延,承保人向发包人提出索赔;如果由于承保人原因导致工期拖延,发包人可以向承包人提出索赔;由于非分包人的原因导致工期拖延,分包人可以向承保人提出索赔。

2、工期加速索赔

通常由于发包人或工程师指令承包人加快施工进度,缩短工期引起承保人的人力物力财力的额外开支,承包人提出索赔;承包人指令分包人加快进度,分包人可以向承包人提出索赔。

3、工程变更索赔

由于发包人或工程师指令增加或减少工程量或附加工程,修改设计,变更施工顺序等,造成工期延误和费用增加,承包人由此向发包人提出索赔,分包人也可以向承包人提出索赔。

4、不可预见的外部故障或条件索赔

既施工期间在现场遇到了一个有经验的承包商通常不能预见的外界障碍或条件,例如地质条件与预计的业主提供的资料不同,出现未预见的岩石淤泥或地下水等,导致承包人损失,这类风险通常由发包人承担,既承包商可以据此提出索赔。

5、不可抗力引起的索赔

6、工程终止索赔

由于发包人违约或者发生了不可抗力事件等造成工程非正常终止,承包人和分包人蒙受经济损失而提出的索赔;由于是承包人或分包人原因造成的导致工程非正常终止,或者合同无法履行,发包人可以提出索赔。

7、其它索赔

如汇率贬值,汇率变化,物价变化,政策法令变化等原因引起的索赔。

二、什么是工程索赔

建设工程索赔通常是指在工程合同履行过程中,合同当事人一方因对方 不履行或未能正确履行合同 或者由于其他非自身因素而受到经济损失或权利损害,通过合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿要求的行为。最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释对此做了专门阐述。

三、工程索赔的主要原则有哪些

第一,索赔必须以合同为依据。遇索赔事件时,监理工程师应以完全独立的身份,站在客观公正的立场上,依合同为依据审查索赔要求的合理性、索赔价款的正确性。另外,承包商也只有以合同为依据提出索赔时,才容易索赔成功。

第二,及时、合理处理索赔。如承包方的合理索赔要求长时间得不到解决,积累下来可能会影响其资金周转,从而影响工程进度。此外,索赔初期可能只能普通的信件来往的单项索赔,拖到后期综合索赔,将使索赔问题复杂化,大大增加处理索赔的难度。

第三,必须注意资料的积累:积累一切可能涉及索赔论证的资料,技术问题、进度问题和其他重大问题的会议应做好文字记录,并争取会议参加者签字,作为正式文档资料。同时应建立严密的工程日志,建立业务往来文件编号档案等制度,做到处理索赔时以事实和数据为依据。

第四,加强索赔的前瞻性,有效避免过多的索赔事件的发生。监理工程师应对可能引起的索赔有所预测,及时采取补救措施,避免过多索赔事件的发生。

相关思维导图模板

一、研究内容思维导图

树图思维导图提供 一、研究内容 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 一、研究内容  进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:4f21797dd3e8b08f1951dfc24e7be94f

线上销售全链路布局思维导图

树图思维导图提供 线上销售全链路布局 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 线上销售全链路布局  进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:d7d9de3c963dd0170f070d111b460b99