建设工程分包合同样板思维导图

总包方：＿＿＿＿（以下简称甲方）分包方：＿＿＿＿（以下简称乙方）依照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、城乡建设部《建筑安装工程总分包实施办法》和××市人民政府〔1984〕×号文件的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。第一条 工程项目一、工程名称：＿＿＿＿二、工程地点：＿＿＿＿三、工程编号：＿＿＿＿施工许可证号：＿＿＿＿营业执照号：＿＿＿＿四、分包工程范围及工程量（附预算书）五、分包工程期限 年 月 日开工、 年 月 日竣工。六、分包工程人工费用＿＿＿＿元。七、乙方投入工种及人数 人。第二条 工程结算按分包工程项目，第一个月预支生活费，按合同人数每人15元计算，下月结算时扣回，在工程施工进行中按当月完成的验收合格工程量预结（幅度不得超过已完成量的80％）工程竣工后经甲乙双方共同验收合格，予以结算。第三条 工程质量甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收，乙方按照施工图纸和说明书要求，精心组织施工，保证工程质量。如质量不合标准，必须返工修理，其工料费损失，由乙方承担；职工程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部工料损失。第四条 安全生产一、甲方对乙方承担的工程要做安全交底，提出明确的安全要求，并进行监督检查，乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，对甲方提供的安全生活设施，乙方经检查合格方可使用。施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。二、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作用具如绝缘手套、胶靴等，原则上由乙方自行解决，如乙方确有困难，可提出需用计划，甲方协助解决。三、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。第五条 生活管理一、乙方工人进场后，食宿问题由甲方提供住宿条件及主要炊事用具（大锅、笼屉、吹风机、大面板）由乙方保管，如有损坏丢失照价赔偿。小型零星用具乙方自备，生活用煤，甲方按定量提供。二、生活需用之粮食、油类，由乙方自理，甲方应在医疗、卫生等方面提供方便，乙方工人如有疾病，经其负责人签字同意，可在甲方就医，医疗费用由乙方负责按月付清。第六条 分包工程人工费单价一、单位工程分包，每预算工日为 元。实行单方平方人工费包干，每平方米 元。二、单项内檐抹灰分包，达到优质的每预算工日为 元。达到合格的每预算工日为 元。实行分项人工费包干每平米 元。三、单项分包砼、土方工程的每预算工日为 元。四、清工每工日为 元。五、全日停工、待料，停水、停电，清工工日为 元。六、水、电、暖、卫工程，每预算工日（按幢号分包）为 元。七、冬季施工期间（12月1日至2月底）降低工效10％的工日。其工日单价为 元。八、分包工程费用明细表（一～七项均可列表）。第七条 材料供应管理乙方设专人向甲方办理水泥、钢材、商品构件、五金、油毡、沥青及水、电、暖、卫等专项用料的限额领料手续。乙方应严格按照甲方提供的质量要求和材料配合比施工。乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分，由乙方负担，乙方在施工中应按垛（堆）使用材料，做到日战日清，活完料净，保持现场整洁。第八条 施工机具一、大型工具由甲方负责，保证使用需要。二、手持操作工具，由乙方负责。三、对甲方负责供应的机具，乙方应认真保管爱护，如有丢失损坏，乙方负责赔偿。四、施工需用的中、小型机械，由甲方按施工方案配备，一台机械一般配备一名司机，保证乙方正常施工，乙方不准擅自操作设备（自带机械按有关规定处理）。第九条 现场管理一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度，在甲方现场负责人统一领导下组织施工，有关计划进度、材料供应等工作双方应密切配合，保证施工顺利进行。二、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产，爱护财产的教育，并指定专人负责现场保卫工作，严禁偷拿现场用料，如违反现场管理制度和不法行为，甲方有权采取必要措施，乙方应承担法律责任，并负责赔偿经济损失。三、分包人员要保持相对稳定，出入施工现场要佩戴工作标志，不准合同外人员出入现场和住宿。第十条 违约责任一、乙方分包的工程项目，不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造成返工视损失情况，乙方应予赔偿。二、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划安排造成的经济损失；如甲方中途解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。三、乙方必须按合同规定的工期及质量要求按期完成，否则每逾期一天，应偿付给甲方按分包工程人工费2‰的逾期违约金。四、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如拖欠不付，按银行短期贷款利率，偿付给双方逾期付款违约金。第十一条 附则一、本合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时，任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门进行调解。解决不了的，可向建筑物所在地的区、县经济合同仲裁委员会申请仲裁，或直接向人民法院起诉。二、本合同一式 份。甲乙双方各执正本一份。其余副本，报送 备案。三、要求鉴证（公证）的，可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证或到公证处公证。四、双方商定的其他条款：1．2．3．4．第十二条 合同附件及有效期一、合同附件：1．工程预算书；2．3．二、本合同自双方盖章之日起生效，至工程全部竣工并结算完毕后失效。┌———————————┬————————————┬—————————┐│总包单位：（盖章） │分包单位：（盖章） │鉴（公）证机关 ││ │ │ ││法定代表人：（盖章） │法定代表人：（盖章） │ （盖章） ││ │ │ ││单位地址： │单位地址： │ ││ │ │ ││开户银行： │开户银行： │编号 ││ │ │ ││帐 号： │帐 号： │ ││ │ │ ││电 话： │电 话： │ 年 月 日 │└———————————┴————————————┴—————————┘本合同签订日期 年 月 日分包工程（ ）算书 合同号总包单位：（盖章） 分包形式：分包单位：（盖章） 工程项目名称： 第 页┌—————————————┬—————————┬————————┬—┐│ 工程项目 │ 预算工程 │ 费用（元） │备│├————┬——┬——┬——┼————┬————┼————┬———┤注││定额编号│名称│单位│数量│单位用工│合计工日│工日单价│人工费│ │├————┼——┼——┼——┼————┼————┼————┼———┼—┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │9 │├————┼——┼——┼——┼————┼————┼————┼———┼—┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├————┼——┼——┼——┼————┼————┼————┼———┼—┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├————┼——┼——┼——┼————┼————┼————┼———┼—┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├————┼——┼——┼——┼————┼————┼————┼———┼—┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │└————┴——┴——┴——┴————┴————┴————┴———┴—┘审核 计算 年 月 日工程分包协议

（以下简称甲方）

签订合同单位：

XX江引水工程灌区节水续建配套项目工程渠道衬砌总长为7．9km，经公开招标，确定为中标单位，为明确甲乙双方的权利和义务，经双方协商，特签订本合同，供双方在施工过程中共同遵守和执行。

第一条：承包范围

1、高潮水库引水渠、上湖垅水库引水渠、上湖垅水库排灌渠、高潮水库排灌渠等总长为7．9km及金竹垅蓄水调节池清淤护砌

2、相应渠系建筑物10处。

3、与上述项目有关的临建工程。

1、本工程所需的材料，均按当前的市场价考虑风险系数进入单价，在合同执行期间内不作调整，总价按实际工程量造价计算。有关漏项或新增项目单价则由乙方按标底价格书内相应的材料价格、预算定额组价，并按原报价综合优惠率进行优惠，经监人审核同意后，作为该项承包单价，调整合同价并支付。工程量：土石方按衬砌标准断面范围内实际工程量计算。砌石和砼工程方量按图纸及设计变更和联系单断面进行计算。砌石和砼工程方量按图纸及设计变更和联系单断面进行计算。

2、若由于乙方未能遵守施工详图，变更设计通知单等有关技术要求正确施工造成工程量的增加，如超挖、超填、返工等，则甲方将不予承认，其损失由乙方自负。

3、乙方不得将本合同整体转包、分包。否则乙方得承担本合同规定承担的全部责任和义务。

1、乙方必须严格按照施工详图和《水利水电建设工程验收规程》SL223－1999，《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》SLT225－98，《渠道防渗工程技术规范》SL18－91，《水工混凝土施工规范》SD3207－82及其它相应的技术规程规范施工，并保证工程质量，健全质量管理体系，责任到人，符合单元工程质量等级评定标准。

2、甲方对施工过程中的质量、进度、造价进行全面的监督和检查。同时委托市水利水电质量监督站和浙江水利工程咨询有限公司进行监理。乙方应服从甲方派出有关人员的有效监理，并积极配合甲方代表复验工程质量。对不符合合同符定的单项工程和材料，甲方有权拒发签订，直到下达“返工令”。

3、对隐蔽工程，乙方应书面通知监理人和甲方，三方按时到现场检查验收，验收合格后，由监理人出具合格证书，方可进入下一道工序，并自觉接受监理公司、质量监督站对本工程的质量控制和监督。否则，甲方有权提出异议和复验。造成的一切损失由乙方自负。

4、施工过程中，乙方必面采用搅拌机拌和混凝土及砂浆，严禁使用人工拌和，否则甲方有权责令乙方停工改正。

5、乙方进场施工后，由甲方提供技术数据（如明渠中心线、水准点、控制点）及成果数据，乙方接到数据成果后，在三天内应复核签定方可进行施工。

6、本工程竣工验收前，乙方必须出示下列完整资料。

1、本工程所需材料，由乙方自行采购，并须经甲方同意后方可使用，否则甲方有权责令乙方停工。各种材料的使用，乙方必须同时向甲方出具材料质保单。

2、焊破器材的使用需严格遵照国家公安部门的有关规定执行。、

1、本工程预计总造价万元（其中施工临时工程费性包死不做调整），工程预付款总金额为合同价（扣除备用金）的10％，第支付金额为该预付款总额的40％（工程进场开工前5天内支付），第二次支付金额为该预付款总额的60％（工程开工10天即支付）；当工程进度付款至合同价15％时，工程预付款开始起扣，扣除比例为月完成工程量应付金额的15％，直到扣完为止。

2、工程进度款发包人按月进度款证书中的75％付款（于次月10号前支付），工程完工验收合格后按工程款90％付款，财务决算审计后，总付款额为工程结算价款的95％，余款作为保留金，待缺陷责任期（一年）期满之日起一个月内结清。

3、总价承包项目的支付按实际完成情况进行支付。

1、甲方仅向乙方提供临时设施用地，乙方自行建设临时设施。

2、工地生产、生活用水及施工照明用电、施工道路均由乙方自行解决。

3、乙方应按时向甲方递交工程完成情况、工程质量以及工程量的统计表，并于每月的15日、30日报出。

1、除不可抗力因素外，由于乙方原因未能按合同进度计划完成预定工作，造成逾期完工的，乙方应向甲方支付逾期完工违约金，标准为每天2000元，但其最终的累计总金额不超过合同价格的5％；提前完工不奖励。

2、乙方在施工过程中发生质量隐患或不按施工规范及甲方有关要求进行施工，甲方有权提出警告，责令停工整改，并按有关文件进行处罚。

3、甲、乙双方均应遵守本合同，精心管理，精心施工。

1、本合同未尽事宜，双方协商解决并补充条款，作本合同的附件，与本合同具有同等效力。

2、本工程招标文件、投标文件都作为本合同的附件。

3、本合同自签订之日起生效，款项付清后自动终止。

4、本合同一式陆份，正本贰份，甲乙双方各执壹份，副本肆份，甲方执壹份，乙方执壹份，其余副本由发包人分送有关单位。

《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二十八条第二款明确了建设工程施工合同纠纷按照不动产纠纷确定管辖，并不包含建设工程分包合同纠纷案件。故建设工程分包合同纠纷案件应当由被告住所地或者合同履行地法院管辖。

[1]《中华人民共和国合同法》

[2]《建筑安装工程承包合同条例》

[3]《最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释》 第二十八条