TreeMind树图在线AI思维导图
当前位置:树图思维导图模板资格考试司法考试土建工程劳务分包合同书思维导图

土建工程劳务分包合同书思维导图

  收藏
  分享
免费下载
免费使用文件
我没你想的那样坚强 浏览量:32023-03-01 21:17:00
已被使用0次
查看详情土建工程劳务分包合同书思维导图

在现实生活中,针对建筑工程而言,往往会涉及到劳务分包的问题,一般情况下当事人之间会签订合同书,那么你知道土建工程劳务分包合同书怎么写吗?树图网小编为大家整理了相关的法律知识,下面一起来看看吧,相信会对你有所帮助。

树图思维导图提供 土建工程劳务分包合同书 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 土建工程劳务分包合同书  进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:506b7d29ada2eb64062fe5d17e8af824

思维导图大纲

土建工程劳务分包合同书思维导图模板大纲

一、土建工程劳务分包合同书

甲方:______________________

乙方:______________________

为确保甲方承建的__________工程劳务承包合同工程顺利完工,根据施工安排,甲方将________工程承包给乙方施工。根据《建筑法》和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》的有关规定,为确保优质按期完成施工任务,按照高标准、严要求完成施工任务的总体目标,同时也为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务及经济责任,经双方协商,签订本合同,条款如下:

一、工程概况

1、工程名称:_______________________

2、工程地点:_______________________

3、工程数量:_______________________

4、工程数量及内容:_________________

二、 工期

1、开工日期:________年_______月_______日开工。

2、竣工日期:________年_______月_______日竣工。

3、总工期为:日历天________天。

4、阶段性工期目标:以甲方阶段施工计划为准。

三、 承包方式与工程造价

1、承包方式:综合单价承包,工程项目承包单价详见附件一《工序单价承包一览表》。清单所列单价应视为包括了为实施和完成本工程所进行的所有工作项目。

2、工序单价包含的内容:指完成合格的工程项目且合同规定应单独计量的工序单价费用。包括工程修建及其缺陷修复中所需的一切劳务(包括劳务的管理)、各类材料消耗超耗、施工机械、机场管理、施工调遣、小临设施、施工风险、成本节约形成的利润,工程结束后的现场清理以及他应支付的一切费用。

3、本合同施工均含完成本项工作所有的工作内容和缺陷修复,有及合同明示或暗示与本工程有关的所有责任、义务和一切风险等的费用。除清单所列项目外,其他与本工程项目内容有关的施工项目应人微言轻完成本项工程的辅助工作,不再另行计价。

4、工程实际造价按甲方施工技术部门签证的实际完成的且经业主、监理验收合格的工程量乘以合同的单价计算。

5、本工程造价单项价格一次包死,不受天气变化、市场价格、职工生活费用增加、甲方相关工程施工进度、国家政策调整等因素的影响,如遇不可抗力,双方协商解决(不可抗力是指当事人不能预见、不可避免、不能克服的事情)。本工程营业税、城市建设维护税及教育费附加由甲方代交,其他税费由乙方自行负责缴纳。

四、 履约保证金

1、合同签订之前,乙方必须向甲方交纳不少于合同造价10%的履约保证金(若乙方以进场设备作为抵押,应按照担保法规定到国家相关部门办理抵押手续)。

2、若乙方因自身原因不能按期进场或不能继续完成本工程或给甲方工程施工和企业信誉造成了损害,甲方有权扣留部分或全部履约保证金,剩余部分在乙方所承包工程施工完成并结算完毕后一次性付清。

二、工程劳务分包合同效力的认定

1、法律规定

最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(以下简称《解释》)第七条规定,具有劳务作业法定资质的承包人与总承包人、分包人签订的劳务分包合同,当事人以转包建设工程违反法律规定为由请求确认无效的,不予支持。

2、合同有效的要件

(1)承包人具有劳务作业法定资质,且劳务分包合同系各方当事人的真实意思表示,内容不违反法律法规的强制性规定的,应认定为合法有效;

(2)劳务作业承包人取得相应的劳务分包企业资质等级标准;

(3)分包作业的范围是建设工程中的劳务作业(包括木工、砌筑、抹灰、石制作、油漆、钢筋、混凝土、脚手架、模板、焊接、水暖、钣金、架线);

(4)承包方式为提供劳务及小型机具和辅料。

合同约定劳务作业承包人负责与工程有关的大型机械、周转性材料租赁和主要材料、设备采购等内容的,不属于劳务分包。

三、劳务分包纠纷管辖问题

《民事诉讼法》第二十一条对公民提起的民事诉讼,由被告住所地人民法院管辖;被告住所地与经常居住地不一致的,由经常居住地人民法院管辖。对法人或者其他组织提起的民事诉讼,由被告住所地人民法院管辖。

所以,发生劳务分包纠纷就由被告住所地人民法院管辖。

引用法条

[1]《中华人民共和国建筑法》

[2]《中华人民共和国民事诉讼法》 第二十一条

[3]《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》

相关思维导图模板

劳务派遣思维导图

树图思维导图提供 劳务派遣 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 劳务派遣  进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:4f8ade4ac4ee8b0aa15393d48f9ca373

天津保洁劳务外包简介范文(6篇)思维导图

树图思维导图提供 天津保洁劳务外包简介范文(6篇) 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 天津保洁劳务外包简介范文(6篇)  进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:650b0f0dd66864cc7905c0e4d6bfdd8a