TreeMind树图在线AI思维导图
当前位置:树图思维导图模板资格考试司法考试建筑工程延期有什么影响思维导图

建筑工程延期有什么影响思维导图

  收藏
  分享
免费下载
免费使用文件
花房姑娘 浏览量:32023-03-02 03:27:54
已被使用0次
查看详情建筑工程延期有什么影响思维导图

建筑工程专业主要负责土木工程专业建筑工程方向的教学与管理。主要培养掌握工程力学、土力学、测量学、房屋建筑学和结构工程学科的基础理论和基本知识。那么建筑工程延期有什么影响,以下由树图网小编为您一一解答,希望对您有所帮助。

树图思维导图提供 建筑工程延期有什么影响 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 建筑工程延期有什么影响  进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:59ed3d899d85c163d7f15ae8a66b63f0

思维导图大纲

建筑工程延期有什么影响思维导图模板大纲

一、建筑工程延期有什么影响

最直接的后果是费用增加,要看是什么原因造成的,合同是怎么规定的,最终都会牵涉到费用问题。还有就是工期是不是有特别要求,就是必须在某一时间完成,完不成就会造成重大损失,最终也是费用问题。当然如果是人为因素造成延误,有可能除了费用外还要追究相关人员的责任。

工期延误,需要索赔、签证的其中情形,合同双方也可以再进行其他约定。

(1)发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件;

(2)发包方未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行;

(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;

(4)工程设计变更和工程量增加;

(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;

(6)不可抗力;

(7)专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。

二、承包人如何避免逾期竣工违约责任

(1)掌握施工进度,避免工期延误;

(2)收集工期顺延的证据;

(3)承包合同对逾期竣工的违约金约定要尽可能小。

合同无效,发包人能否追究承包人工期延误的违约责任

(1)按照法律规定,如果合同无效,有关工期以及工期延误的违约条款均属无效,但是解决争议的条款是有效的;

(2)发包人不能依据合同条款追究承包人工期延误的违约责任;

(3)如果一方当事人因合同无效造成损失而诉至法院或仲裁机关,法院或仲裁机关会根据各方当事人导致合同无效的过错责任大小,裁判各方承担损失。

三、法律依据

《中华人民共和国合同法》第二百七十八条,隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。

引用法条

[1]《中华人民共和国合同法》 第两百七十八条

相关思维导图模板

泸州太昌能源有限公司董事会思维导图

树图思维导图提供 泸州太昌能源有限公司董事会 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 泸州太昌能源有限公司董事会  进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:3ffdca338fbc4b85943186382b444984

企业文化课程思维导图

树图思维导图提供 企业文化课程 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 企业文化课程  进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:6d395664e41229618de1ba975c92dcf2