老街改造施工合同范本6篇思维导图
老街改造施工合同范本 第一篇工程承包人：防水项目部劳务分包人：依照《_合同法》、《_建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于成都市兴东投资有限公司(以下简称为“发包人”)与工程承包人已经签订施工总承包合同，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
树图思维导图提供 老街改造施工合同范本6篇 在线思维导图免费制作，点击“编辑”按钮，可对 老街改造施工合同范本6篇 进行在线思维导图编辑，本思维导图属于思维导图模板主题，文件编号是：3bb2288b67f59b38d7b7c28e663d8e86
思维导图大纲
老街改造施工合同范本6篇思维导图模板大纲
老街改造施工合同范本 第一篇
工程承包人：
防水项目部
劳务分包人：
依照《_合同法》、《_建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于成都市兴东投资有限公司(以下简称为"发包人")与工程承包人已经签订施工总承包合同，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
一、劳务分包人资质情况
资质证书号码：
发证机关：
资质专业及等级： 一级
复审时间及有效期： 20_年9月27日，永久
二、劳务分包工作对象及提供劳务内容
工程名称：成都市东部新区玫瑰花街道排工程
工程地点：成都市东部新区三圣片区
分包范围：道路、排水及附属工程的人工部分
提供分包劳务内容：部分土方开挖，排水管道、附属工程安装，检查井砌筑及安装，土方回填，砂砾石、水稳铺筑;待定内容：路缘石、平石安装，方块砖铺设。
三、分包工作期限
开始工作日期：20_年10月15日，结束工作日期：20_年5月15日，总日历工作天数为：210天。(暂定时间，遇法定节日和非承包方原因造成工程延误的除外)
四、质量标准
工程质量：按总包合同有关质量的约定、国家现行的质量规范和标准，本工程质量评定必须达到合格等级。
五、项目经理
劳务分包人委派的担任驻施工现场履行本合同的项目经理为 ，职务： ，职称： 。
六、工程承包人义务
1、与施工相关的各种协调工作;
2、提供施工电源;
3、提供施工所需的砂、水泥、砖等辅助用材料，以及架管、扣件、模板等;
4、施工计划确定之前，甲方应通知乙方共同商讨。计划实施过程中，甲方应安排合理的工期，并做好材料、技术等保障工作，以及相关的协调工作。
七、乙方责任
1、乙方自备与施工有关的机具，包括手锤、钢钎、斗车、铁锹、跳板等，以及相关的辅助材料。
2、乙方施工过程中的工序检查必须一次性合格，分部分项工程的验收也应一次_验合格。若因乙方施工技术、管理水平等原因造成返工及工期延误，除给予一定处罚外，所造成的损失均由乙方承担。
3、乙方指定 为现场代表，负责施工组织及相关的协调、安全工作。
4、乙方须服从甲方的管理，做好与其它作业班组的交叉配合工作，并严格落实进度计划。
5、乙方应做好安全文明施工工作，承担所属人员的安全责任，并与甲方签订《安全文明施工协议书》。
6、严格按照甲、乙双方商定的进度计划，组织足够的劳动力。若因乙方自身的劳动力不足、质检不合格、组织不得力等原因造成工期延误，甲方有权对乙方处以5000元的罚款，超过三天则罚10000元。工期提前按5000元/段的标准予以奖励。
八、款项支付
乙方人员进场施工后，甲方按每月完成工程量的80%支付工程进度款。工程完工检验合格后，甲方付清余款。
九、本协议自签字之日起生效，如一方违约即向另一方赔偿违约金。
十、其它未尽事宜双方协商解决。
十一、本协议一式四份，甲、乙双方各执贰份，具有同等法律效力。
甲方： 乙方：
甲方代表： 乙方代表：
二O_年 月 日
老街改造施工合同范本 第二篇
甲方：
乙方：
为优质、高速建好____________________________，经甲、乙双方友好协商，甲方将本工程路基、防护及排水等施工项目的劳务部分承包给乙方，为明确双方职责，确保工程施工顺利进行，现就有关事项签订协议如下：
一、工程地点：
二、承包方式：
包工不包料，按实际完成工程量综合单价包干的形式承包。
三、工作范围：
本工程施工范围内的路基、防护及排水等施工项目的劳务部分。
四、工作内容及单价：
1、本工程承包范围内的路基、防护及排水等施工内容直至验收合格按综合单价包干结算(含施工所需劳保福利、加班加点补助以及完成上述内容所需的部分小型机具等)，工作内容及单价详见附件。
2、凡达不到合格标准的工程要求返工，返工直至合格标准，其返工所需人工、材料、设备等损失全部由乙方承担，并且甲方有权按协议单价下浮20%结算。
3、乙方协助做好施工场地周围建筑物、构筑物、地下管线的保护工作，做好工程已完工部分的成品保护工作，因乙方责任发生的损坏，乙方应承担损坏的全部经济损失。
4、凡在协议中约定按综合单价包干的项目，一律不另行结算计时工。设计变更新增加项目，双方另行协商约定综合单价。
5、未能及时完成或未做到工完场清的项目内容，施工员书面通知乙方及时完成，通知后仍未在甲方要求时间内及时完成的，甲方施工员可对乙方处以200-20__元/次罚款，如屡教不改者甲方有权单方面终止协议，已完所有合格施工项目，甲方有权按协议单价下浮20%结算，并且甲方不再支付进度款，直至工程竣工验收后壹月内付清。
五、工程质量标准：
乙方严格按照施工图纸和现行《市政工程施工验收规范》施工，所有工序必须达到合格工程标准，将偏差控制在合格工程标准允许值内。乙方必须严格按照图纸、规范和甲方技术交底施工，因乙方原因造成的返工所发生的一切费用(包括人工、材料、设备)由乙方承担。如乙方在施工中无法保证工程质量，甲方有权随时单方面终止协议，已完所有合格施工项目，甲方有权按协议单价下浮20%结算，并且甲方不再支付进度款，直至工程竣工验收后壹月内付清。
六、工程进度：
该协议承包内容总的进度要求按照甲方制定的进度计划完成，分项工程施工进度凭甲方施工员签发的完成日期准时完工，达到验收标准。乙方必须组织足够的施工力量且保证能够24小时翻班作业。
七、付款方式：
1、为了规范劳务人员工资发放及生活保障，施工期间根据工程进度每两个月进行一次计量，并按已完合格工程价款总额的70%支付进度款。
2、本工程全部施工内容完成并验收合格后付至总结算价款的90%，剩余劳务承包款一年内付清。
3、乙方不得以任何理由拖欠劳务人员工资。
八、双方责任：
甲方责任：
1、甲方向乙方提供设计图纸、施工用图集复印件一套。
2、提供乙方生活、工作场地及生活用水、用电。
3、按合同要求及时支付劳务承包进度款。
4、按进度提前落实各种材料的进场，并负责材料的检验及测试。
5、负责协调场地周边及相关各方的关系。
乙方责任：
1、服从甲方的管理和监督，按甲方的交底要求组织施工。
2、严格按图纸及相关规程规范的技术要求组织施工，确保施工质量。
3、做好安全文明施工，确保临时用电安全。承担施工中所有自身原因引起的安全事故的全部责任。
4、乙方施工人员必须服从甲方安排，不准打架、斗殴、以及发生任何违法事件，如有违反，甲方有权视情节轻重给予相应的经济处罚。
5、负责组织生产所需人员及技术力量，且自理伙食开支。自备各项劳动工具，且负责自行保管。
6、根据施工进度计划的要求，投入足够的人力，保证工期。
7、乙方不得将本协议项目下的施工作业转包或分包给他人。
九、安全生产、文明施工要求：
1、进入工地的施工人员必须有身份证、计划生育证、暂住证，且注册登记，进入施工现场必须配戴好安全帽、工号牌。
2、严格遵守安全生产施工规范、规程及工地管理制度，服从工地管理人员的指挥和调配，严禁酒后作业，严禁穿拖鞋、赤膊进入施工现场。
3、上班前须对施工用工具、机械设备进行检查，对有安全隐患的地方需整改后方能进行施工(配合其他工种或通知施工员安排)。
4、机械操作工必须由专业人员操作、持证上岗。
5、听从甲方的指挥，不得冒险蛮干，否则后果自负。工地上严禁喝酒、。
6、材料、设备吊装由专人指挥，不得随便指挥作业。
7、做到工完场清，下班后各种剩余材料清检堆码好。
乙方必须遵守安全施工操作规程，并做好班组人员安全教育，杜绝一切安全事故的发生。如发生安全事故，是因乙方操作失误或不按施工规范作业等自身原因造成的安全事故由乙方负全部责任，甲方不承担任何责任。
十、其它：
1、乙方必须服从甲方安排和指挥，并接受有关单位的检查，不得有任何抵制情绪、言语和行动，更不得停工闹事，否则视情节严重处以1000元/次以上罚款，施工人员必须配戴安全帽进入工地，且不允许穿背心拖鞋，否则按50元/次〃人处以罚款，并在进度款支付中予以扣除。
2、乙方严禁在工地打架斗殴，否则甲方有权视情节严重处以10000元/次以上罚款，并且甲方不承担任何责任和费用。
3、施工期间施工班组长必须日夜坚守工地，有事外出应向现场施工员请假并按时回来，否则每次罚款200元。
4、所有乙方施工人员必须是从事过本行业规定年龄以内的男性熟练工，老、弱、病、残等人员一律不得进入工地，一经发现每人每次罚款100元，并应立即请送出场，更不得收容在逃罪犯进入工地，一经发现罚款1000元/人。
5、乙方在施工过程中，不得浪费材料或损坏机具，否则由乙方全部负责照价赔偿，并处以200元/次罚款。所有材料必须及时清理成堆、机械定期清洁保养，否则甲方安排人员清理，其费用由乙方进度款中扣除。
6、乙方施工人员的各项保险、社保费用由乙方自行承担。
十一、未尽事宜协商解决
本合同一式两份，甲乙双方各持一份，双方签字生效，望共同遵照执行。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
老街改造施工合同范本 第三篇
四、评标定标：
1、本工程采用报价承诺法评标，要约价为元；
报名单位可加入以下的6个微信群（每个投标单位只能进其中一个微信群）
（一）签到截止后，代理机构会以表格形式，将全部报名的投标单位，通过微信群公布，以表中的编号作为摇号的球号顺序。
（二）项目业主随机摇号抽取15家备选承包商（并同时抽取5家备选承包商作为替补15家备选承包商，第一摇取替补备选承包商作为第一个替补15家备选承包商，以此类推。当资格审查合格承包商不足15家时，不在补入备选承包商），由项目业主会同行政监管部门对备选承包商的电子版投标文件进行资格审查。
2、现场开启投标人的电子版投标文件，宣布所有备选承包商的承诺报价；响应要约价的为有效投标报价；未响应的投标报价无效。未提供拟派本项目建造师、技术负责人、八大员一览表、承诺书的按投标人自动放弃投标处理。
3、当报名单位在 15 家（含 15 家）以下 3 家以上时，所有报名单位均作为备选承包商名单；由项目业主会同行政监管部门（或授权项目业主监督管理领导小组）对备选承包商进行资格审查和报价承诺书等审查；
4、当报名单位不足3家时，只要有 2 家以上（含 2 家）有效单位响应，即可进行随机"摇号"产生 1 家中选承包商；当仅有 1 家有效响应报名单位，则直接确定该响应单位为中选承包商。如果没有响应报名单位时，则由项目指挥部或项目业主单位通过会议研究，从市场中择优选定中选承包商。
5、对经查验合格的备选承包商再进行随机编号，业主单位随机抽取1家为中选承包商，第一次随机抽取的编号所对应的投标单位为第一中选候选人，第一中选排序人即为中选承包商并当场宣布中选结果；
6、抽取方式采用机器吹号，由业主单位在发包现场随机抽取确定。
（四）、中标单位在公示结束3日内到业主单位提交相应原件资质接受复查。
温馨提示：1、投标单位提交信息错误或者错过信息收集期导致未能报名（签到）成功的，投标单位自行负责。
2、如中标单位伪造虚假信息、资料，导致的招投标工作无法完成，将依法追究投标单位的法律责任。
3、中标单位因疫情原因不能按规定履约中标项目的，业主单位可以重新组织招标。
五、其他说明：
1.按广府办字【2014】167号文件规定，投标人中标后须提交农民工工资保障金。
2.中标公示结束后，招标人将组织有关人员对中标单位拟派的建造师和项目技术负责人的劳动合同和社会养老保险进行现场核实，对提供虚假材料的企业直接予以废标处理。
3.合同协议条款将由发包人与中选人结合本工程具体情况协商后签订。
4.本工程执行《_招标投标法实施条例》第三十四条规定："单位负责人为同一或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或未划分标段的同一招标项目投标。如未实行愿按废标处理并接受处罚并自愿列入黑名单。
老街改造施工合同范本 第四篇
工程总承包： (以下简称甲方)
劳务分包： (以下简称乙方)
甲方开发的福康·黄金海岸商住楼项目，为保证外墙及屋面工程的施工质量和统一设计效果，将该项目的外墙及屋面工程的施工劳务按区段划分做统一分包，依照《_合同法》、《_建筑法》及其它有关法律、行政法规，本着平等、自愿、公平和诚实、守信的原则，经双方协商，将该项工程劳务分包给乙方，特签订本合同，双方共同遵守执行。
1、劳务分包工程名称：
2、劳务承包工作内容： 施工图纸包括的所有人工、机械、周转材料、辅助材料的费用。(主材由甲方提供)。
3、劳务承包外工作内容： 设计变更及签证工程的劳务费用。
4、质量标准：按总包合同有关质量约定、国家现行《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工程必须达到质量评定 合格 等级。
5、分包工程工期
年 月开工， 年 月竣工(不可抗力的自然因素影响，工期顺延)
6、工程劳务价款
本工程劳务承包总价约 万元(大写： 万元);以实际完成工程量结算为准。
7、劳务价款的支付：
按工程施工进度，以实际完成工程量按月支付以完工程价款的80%，其余款项在工程竣工财务结算办理完后30日内付清。
8、工程财务结算：
工程财务结算金额=工程承包总价±工程增加量及费用。乙方凭正式劳务发票收取工程款。
9、甲方职责：
负责提供工程所需的主材，确保施工正常进行。
负责协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、机械、用水、用电及施工场地。
10、乙方义务
按照施工图纸、施工组织设计、技术交底及施工进度计划，组织具有资格证书的熟练工人投入施工。自觉遵守操作规程及施工规范。投入足够的人力、物力，加强现场管理、科学安排作业计划，做到文明施工、安全施工，确保质量达到合格标准。
自觉接受甲方及有关部门的监督和检查，按甲方的要求对设备、材料统一管理，作到堆放整齐。
做好已完工程的成品保护工作。因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此而引起的一切经济责任，如由配合班组造成的成品损坏，由当事班组承担一切经济责任。
妥善保管，合理使用甲方提供的各种机具、周转材料及其它设施。
乙方应服从甲方及现场负责人的指令。
11、安全施工
乙方应遵守建设工程有关安全生产的管理规定，对现场施工人员进行安全教育，负责施工人员的安全管理，严格按安全标准进行施工。若发生安全事故，甲、乙双方应参照现行法律、法规协商处理。
16、争议
甲乙双方对合同发生争议时，可自行和解或要求有关部门调解。和解、调解不成时，可向辖区人民法院起诉。
17、其它
本合同未尽事宜，双方另签补充协议，补充协议与本合同具同等法律效力。
本合同一式 2 份，甲方执 1 份，乙方执 1 份，均具同等法律效力。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
老街改造施工合同范本 第五篇
合同编号：
工程名称：
工程地点：
分包项目：室内装修、水电安装
分包单位：
分包单位负责人：
承包人(甲方)：
地 址 ：
分包人(乙方)：
地址：
为满足工程需要，依据《_合同法》和《建筑安装工程合同条例》等有关规定，为明确双方的权利、义务和违约责任，经双方协商一致，签订本合同。
一、工程概况：
1. 工程名称：
2. 工程地点：
3. 分包内容：砌体工程、涂料工程、吊顶工程、楼地面工程及清单内容。
4. 工 期：除涂料工程以外的所有施工内容在15日完成，全部施工完成25日内。
5. 合同总价：本合同预计总价暂定为人民币300000元(大写：叁万元 )，最终以结算价为准。结算时价格按照本合同所确定的价格，工程量以实际收方工程量为准。
6. 劳务单价及工作内容列表(详见附件 一 )。
7. 甲方视实际情况，可对乙方承包范围及内容做出增减或者调整，也可对乙方承包范围内的某一分项、某一产品、半成品材料等另行指定施工单位或供应商。乙方应无条件接受，也不以此作为对其余项目合同单价做出调整的理由。
二、分包方式及说明：
1.分包方式： 合同单价是综合单价包干价，工作内容见附件 一 ，全部包干至成品交验达到本合同约定标准。
2.乙方包人工、包机械使用;并负责在分包范围内全面履行甲方在总包合同中应承担的责任和义务，承担全部与本工程有关的责任。乙方按照甲方同建设单位签订《建设工程施工合同》(简称总包合同)约定的施工内容和范围进行劳务分包，施工机械使用由乙方自行租赁，费用已包含在本合同价款内。乙方必须自行施工本工程，不得将本工程转包或再分包。
3. 经商定，乙方委派 为工长， 为技术员， 为质安员，以上人员负责施工现场日常工作，未经甲方项目经理同意不得更换，否则按每人次10000元给予处罚。合同签订人必须到现场处理施工协调工作，未经甲方同意擅自不到施工现场的按每人次500元给予处罚。乙方的项目负责人签署的一切文件，均不代表甲方行为。
三、合同文件及解释顺序
组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
(1)本合同;
(2)本合同附件;
(3)本工程施工总包合同;
(4)本工程施工专业承(分)包合同。
四、标准规范
除本工程总包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：
五、总包合同(根据项目情况提供)
1甲方应提供总包合同，供乙方查阅。当乙方要求时，甲方应向乙方提供一份总包合同或专业分包合同的副本或复印件。
2乙方保证以甲方的立场全面履行总包合同的各项约定，不得以不知情等理由拒绝执行总包合同和专业分包合同的约定。
六、图纸
甲方应在劳务分包工作开工前向乙方提供施工图纸份，份数不足由乙方自费解决;乙方负责全部竣工图的编制和交档。
七、质量要求、安全目标、文明施工目标：
1. 质量要求：
(1)按总承包合同和本劳务分包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》等有关规范验收，本工程必须达到质量评定 等级，并满足甲方质量要求。
(2)乙方必须按照现行国家及行业规范、标准、规程施工作业，对施工质量先进行全面自检，然后提请甲方项目部和质安部检查验收。隐蔽工程未经甲方项目部和质安部检查验收和检验达不到要求的，严禁隐蔽。乙方擅自隐蔽，甲方有权要求其改正，因乙方擅自隐蔽及擅自隐蔽后拒不改正，所造成的一切损
失由乙方承担。
(3)乙方提供的辅材必须经甲方认样、认质才可使用。所有进场材料必须提供产品合格证，本工程严禁使用不合格产品。因乙方使用不合格产品造成的一切损失由乙方承担。
(4)甲方提供的材料乙方有义务进行检查和验收，如质量不达标，乙方有权拒绝施工，否则造成的相关损失由乙方承担，但经甲方技术部和质安部鉴定，可以使用并达到业主方要求的除外。
2. 安全目标：杜绝重大伤亡事故发生，杜绝火灾及重大机械事故。
3. 文明施工目标：
(1)必须按四川华西装饰工程有限公司的要求进行施工，达到甲方标准化文明施工现场的标准要求。
(2)若因乙方原因造成甲方现场文明施工不合格或被罚款，由乙方承担甲方的损失，同时甲方将按每次 元处罚乙方。
八、双方义务：
1. 甲方义务：
(1)甲方应对乙方进行遵纪守法、安全消防及管理制度等方面的监督检查;统一制定各项管理标准，组织编制和审核年、季、月施工计划和材料计划，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工等的控制、监督、检查和验收,履行甲方和业主签定的合同中甲方的义务.
老街改造施工合同范本 第六篇
发包方：(以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方)
依照《_合同法》、《_建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等自愿、公平和诚实守信的原则、经甲乙双方共同协商、就对湖北合加环境设备有限公司职工食堂劳务施工中的土建(瓦工)部分承包给乙方施工、为明确双方责、权、利、签订如下合同，双方共同遵守：
一、工程地点：湖北省咸宁市温泉经济开发区长江工业园
二、工程名称：湖北合加环境设备有限公司职工食堂工程
三、承包形式：包人工费
四、承包范围：在图纸中—0。3以下所有砌砖部分
五、承包价格：预计60000块标准水泥砖砌筑(含和灰、运砖、计临时脚手架铺设)。合计人民币玖仟元整。但实际砖数0。15元/块，实做实收。
六、付款方式：工程完工后三天之内付清全部款项。
七、工程质量：按图纸要求及国家现行建筑施工规范要求施工，工程达到优良标准。要求搭头有灰缝，不要两层同缝，横竖灰缝1㎝，楼体美观。如达不到甲方要求无条件退场，并由此产生的损由乙方全权负责，并做好节约。
八、工程工期：到±0。00下六万砖须在合同签订之日起三个有效工作日完成。
九、安全生产、文明施工
乙方须做好安全管理和配合甲方的安全管理检查，严格按现行国家有关安全生产操作规程文明、规范施工。乙方人员进入施工现场必须戴安全帽，禁止穿拖鞋、硬底鞋和酒后上岗，经发现每人每次罚款50—100元/人次，严禁打架、赌博、盗窃等不良行为，一经发现每人每次罚款1000元。罚款从工程款中扣除，违法者交当地_门处理。
十、解决争议办法：本合同发生纠纷双方调解。调解不成可向咸宁劳动仲裁委员会申请仲裁。
十一、本合同一式二份，甲方一份，乙方一份，经双方签字后生效。工程完工结清一切款项后本合同自动生效。
甲方：经办人：责任人：
乙方：经办人：责任人：
年 月 日
相关思维导图模板
树图思维导图提供 智能生态光伏耦合绿色特种树脂 低碳转型升级示范工程(一期) 在线思维导图免费制作，点击“编辑”按钮，可对 智能生态光伏耦合绿色特种树脂 低碳转型升级示范工程(一期) 进行在线思维导图编辑，本思维导图属于思维导图模板主题，文件编号是：11a7bbe63bdfb90059f74c1062891851
树图思维导图提供 106期第二节答疑课 在线思维导图免费制作，点击“编辑”按钮，可对 106期第二节答疑课 进行在线思维导图编辑，本思维导图属于思维导图模板主题，文件编号是：a12166d5b8a8a7b53defa7201fa37b09
沪公网安备 31011502019485号
上海工商