经济上诉状范文推荐9篇思维导图

上诉人因合同纠纷一案，不服××市××区人民法院(××)民字134号民事判决书判决，请上级法院重新审理改判。

上诉事实及理由如下。

一、原判决第一款："将57套沙发床及40张板式写字台退回被告。"上诉人不同意退货，并要求被上诉人赔偿损失。因为上述家具已经被上诉人验收达半年之久，只是由于被上诉人保管不善而造成了破损。经查，在57套沙发床中，已有20余套床帮变形，40张板式写字台中，已使用过l0台，其中6台的抽屉已经损坏严重。对于上述用过而且破损的这部分沙发床和写字台不应退还，如果被上诉人一定要退还，应付给上诉人家具折旧费和破损费。

二、原判决第二款："付给被告20个床头柜和3套沙发床的价款2050元。"上诉人不同意被上诉人付给上列款项。因为被上诉人如果提出产品质量不合格，理应全部退货，不应只留部分家具。

三、原判决第四款："赔偿经济损失15000元。"上诉人认为，法院将被上诉人延期开业9l天所造成的全部经济损失，都由上诉人承担是不公平的。因为，被上诉人延期开业有多种原因：当时该旅社基本建设施工尚未竣工，锅炉房没有修完，楼梯扶手没有安装完，室内灯具及油漆活等也没有完工，银行开业账号也没有批下来。上诉人的交货时间，比合同规定的11月3日是往后推迟了3日，但距被上诉人开业时间还有一个半月，并没有因此而影响开业。因此，被上诉人延期开业有其内部原因，上诉人不负直接责任，更不应承担全部经济损失。

四、原判决还说："以稻草代替树棕、桦木代替硬杂木……延期3天交货。"按合同规定，上诉人延期3天交货是事实。但延期的原因是当时市内供电不足，而且对这一情况上诉人已向被上诉人单位作了说明，并得到了负责人王××的允许。至于"以稻草代替树棕"，是因为树棕原料未到货不得已而为之，而且也把用稻草代替这一情况告诉了被上诉人，经双方商定，每一张沙发床少收4元钱。这种商定意见，也是经王××和陈主任同意的。上诉人还对用桦木代替硬杂木一事，曾经积极提出过换货或减价的几种措施，并由厂长出面进行联系，但因被上诉单位内部矛盾重重，既不予研究作出答复，对质量不合格的家具又不及时退货，而是有意采取拖延态度。所以，上述情况也是事出有因的。总之，被上诉人对已经验收的家具，事隔三个多月之后才提出质量问题，既不及时退货，又不妥善保管，以致造成陈旧、损坏，并且将延期开业的全部经济损失由上诉人承担，这是很不公平的。故上诉人对此不服，特提出上诉，请求上级人民法院予以重新审理，依法改判。

事实与理由

被上诉人诉上诉人房屋租赁合同纠纷一案，河南省郑州市金水区人民法院于20xx年10月29日作出(20xx)金民二初字第4397号民事判决书，该判决认定事实错误、偷换概念、逻辑推理混乱。具体理由如下：

1、标题"判决驳回起诉裁定上诉状"。

2、当事人的基本情况：先定上诉人，后定被上诉人，包括姓名、性别、年龄、籍贯、住址等内容。特别注意应把当事人在一审中的诉讼地位加以备注。例如："上诉人(一审被告)"，"被上诉人(一审原告)"。

3、不服原审判决或裁定的事由。如"上诉人因××一案，不服×××人民法院于×年×月×日×字第×号民事判决(或裁定)，现提出上诉，上诉的请求理由如下："即转入正文。

1、上诉状副本××份。

2、书证、物证各××件。

原告名称： 地址：

法定代表人（或代表人）姓名： 职务： 电话：

企业性质： 工商登记核准号：

经营范围和方式：

开户银行： 帐号：

被告名称： 地址：

法定代表人（或代表人）姓名： 职务： 电话：

诉讼请求：

事实和理由：

起诉人：

1.当事人栏，注明自然情况。自然人要列出姓名、性别、年龄、民族、工作单位、住址。法人或其他组织要列出名称、住所地、法定代表人或负责人姓名、职务、填写要准确，特别是姓名（名称）栏不能有任何错字。地址要尽量详实，具体到门牌号。最好注明邮编及通讯方式。（下列文书当事人栏要求同此）

2.案由。主要写明当事人之间讼争的法律关系及其争议。

3.诉讼请求。主要写明请求解决争议的权益和争议的事实，以及请求人民法院依法解决原告一方要求的有关民事权益争议的具体事项。

4.事实和理由。事实部分，要全面反映案件事实的客观真实情况。

5.在起诉状尾部，当事人是自然人的，要由本人签字，是法人或其他组织的，由法定代表人或负责人签字并加盖单位公章。日期要填写准确。

被上诉人：(刑事上诉状无被上诉人)

上诉人因 一案，不服 人民法院 年 月 日 ( ) 字第 号 ，现提出上诉。

人民法院

附：本上诉状副本 份

上诉人:

年 月 日

[填写说明]

1、上诉请求。首先要综合叙述案情全貌，接着写明原审裁判结果。其次指明是对原判全部或哪一部分不服。最后写明具体诉讼请求，是要撤销原判、全部改变原判还是部分变更原判。

2、上诉理由。主要是针对原审裁判而言，而不是针对对方当事人。针对原审判决、裁定论证不服的理由，主要是以下方面：(1)认定事实不清，主要证据不足;(2)原审确定性质不当;(3)适用实体法不当;(4)违反了法定程序。

1、上诉只能采用书面形式。如果当事人仅在一审判决、裁定送达时口头表示上诉而未在法定期间内递交上诉状，则视为未提出上诉。

2、上诉是当事人享有诉权，一审原、被告及被判决承担责任的第三人均有权上诉。

1.责令被告偿还原告货款3万元。

2.责令被告赔偿拖欠原告货款3个月的利息损失。

3. 责令被告赔偿原告提起诉讼而产生的一切损失，包括诉讼费、请律师费等。

原告和被告20xx年10月18日商定，被告从原告处购进西凤酒200箱，价值人民币3万元。原告于当年10月19日将200箱西凤酒用车送至被告处，被告立即开出3万元的转帐支票交付原告，原告在收到支票的第二天去银行转帐时，被告开户银行告知原告，被告帐户上存款只有万余元，不足清偿货款。由于被告透支，支票被银行退回。当原告再次找被告索要货款时，被告无理拒付。后来原告多次找被告交涉，均被被告以经理不在为由拒之门外。

根据《中华人民共和国民法通则》第106条第一款和第134条第一款第七项的规定，被告应当承担民事责任，原告有权要求被告偿付货款，并赔偿由于被告拖欠贷款而给原告带来的一切经济损失。

1.被告收到货后签收的收条1份

2.银行退回的被告方开的支票1张

3.法院和律师事务所的收费收据×张

2. 书证×份。

1.被告应继续履行合同，交付原告实验技术转让费用25万

2.被告应承担违约责任，赔偿原告的经济损失。

3.被告应承担全部诉讼费用。

原告× ×市× ×工业研究院与被告××市× ×制药厂于l9× ×年×月就"丁胺那霉素"实验室技术成果转让达成协议，并于同年×月×日在××市正式签订科技转让合同。合同规定："乙方(××市× ×制药厂)应向甲方(××市××工业研究院)支付实验室技术转让费用30万元。合同生效后，乙方先付甲方5万元。小试验开始时支付甲方5万元，试验结束后再支付给甲方5万元。之后，每个月支付5万元，3个月内付清。‘’合同生效后，被告依照合同规定先支付了5万元;原告也按规定，交给被告技术资料和丁胺那霉素实验室技术。后来被告来原告处进行小实验复核，按合同规定应支付5万元，但被告未交付。当时原告虑及双方的友好关系，未再当面提出先交钱后实验的要求。被告派人进入实验室，连续进行了3次小试验验收工作。可是被告在实验开始时未付钱，实验结束后按规定应付的5万元也未交付。被告甚至在实验时还提出了一些合同上未曾列入的要求，原告稍有异议，被告便指责原告未履行合同。实际上，被告如此行事，正是为自己不履行合同在寻找借口。后来，为了妥善解决问题，原告特派有关处、室负责人赴京与被告磋商，希望双方原有的良好关系不要因此而受到伤害，要求被告按照合同办事，结果却未能得到解决。此后，原告又曾委托××律师事务所致函被告，要求其法定代表人或有关人员前来上海协商解决，而被告仍无诚意，竞采取拖延搪塞的办法，至今未作回应。

为此，原告不得不向人民法院起诉，根据《中华人民共和国经济合同法》第六条第一款的规定，被告应承担违约责任，应继续履行合同，交付尚欠原告的实验技术转让费用25万元，并赔偿原告的经济损失。为维护原告的合法权益，请依法判决。

××市中级人民法院

具状人：××市× ×工业研究院(公章)

法定代表人：×× ×，院长(签字)

20××年×月×日

1·本起诉状副本6份

2·书证5份

3·物证4份