采购原料合同范本(5篇)思维导图
采购原料合同范本 第1篇甲方：____________________乙方：____________________依据《_合同法》、《_建筑法》及其它相关法律、行政法规、遵守平等、公平和诚实信用的原则，甲乙双方协商一致，签订本合同。
树图思维导图提供 采购原料合同范本(5篇) 在线思维导图免费制作，点击“编辑”按钮，可对 采购原料合同范本(5篇) 进行在线思维导图编辑，本思维导图属于思维导图模板主题，文件编号是：1ca3a88fbf67fd595f33fa9cdddc3930
思维导图大纲
采购原料合同范本(5篇)思维导图模板大纲
采购原料合同范本 第1篇
甲方：____________________
乙方：____________________
依据《_合同法》、《_建筑法》及其它相关法律、行政法规、遵守平等、公平和诚实信用的原则，甲乙双方协商一致，签订本合同。
一、工程概况
1、工程名称及施工地点：_____________________________
2、工程内容：________________________________________
3、合同标的价格及数量_______________________________
二、工期
1、合同签订之日起计算，乙方在日内完成所有木门的安装。
2、因为乙方原因，延误工期的，每逾期一天，乙方必须按照合同总价的1%支付甲方违约金。
3、因为甲方原因，乙方不能按时进场，延误工期乙方不承担任何禁忌损失，工期顺延。
4、发生不可抗力延误工期的，甲乙双方均不承担责任。
三、付款方式
1、甲方在签订合同时预付工程款
2、开工后，甲方按工程进度向乙方支付工程款，支付比例为工程价款的_____%，预付款抵扣，甲方验收合格后支付至工程价款的_____%，保留_____%的质保金在_______年质保期后无质量缺陷返还。
3、甲方以支票方式向乙方付款。
4、乙方向甲方出具保真正规发票。
四、双方责任
1、甲方在能力范围内有义务在乙方施工期间给予乙方必要的方便，免费提供水、电及工人住宿。
2、由甲方提供的洞口尺寸和相关材料，乙方测量门洞尺寸并保证尺寸符合安装要求。
3、文明施工、避免扰民、遵守甲方相关的施工制度，并承担施工过程中的安全及其它相关责任。
五、违约责任
甲乙双方如有一方中途要求终止本合同，除赔偿对方实际经济损失外，还需支付对方违约金__________元。
六、解决合同纠纷的方式
本合同双方若发生纠纷，应当协商解决。协商解决不成，交当地仲裁机构仲裁解决或提交甲方所在地人民法院解决。
七、质量验收条款
质量达到规定范围内的优良标准（以样品为准）本产品保修期_____年
八、其它
1、本工程以上数量为预算，最终以实际安装数量结算。
2、本合同经双方签字盖章之日起生效，本合同一式_____份，甲乙双方各执_____份，均具有同等法律效力。
甲方：____________________乙方：____________________
__________年____月_____日________年_____月_____日
采购原料合同范本 第2篇
甲方：
电话号码：
乙方：
电话号码：
身份证号：
身份证号：
住址：
住址：
为了保证双方的愉快合作，减少合作过程中的不确定性。经双方的充分协商，特订立本合同。
一、甲方向乙方传授烤鸡制作的详细流程及方法，帮助乙方获取经济利润，乙方向甲方交纳20xx加盟费(乙方只得运营一家烤鸡店)。
二、乙方向甲方定制必要的烤鸡设备。如果设备在运营时出现故障，乙方可以向甲方提出要求，要求甲方协助乙方排除故障，解决问题。
三、甲方向乙方保证，厂家为烤鸡设备提供三包服务及终身免费维修服务。
四、甲方要向乙方及时提供价格稳定，品质可靠的烤鸡原材料，及必要的品质证明。(附：本合同另附详细的供货合同)
五、甲方与乙方的货款采取现金结算方式。
六、甲方如有重大违约，应向乙方退还加盟费，并承担相应的违约后果。
七、乙方如有重大违约，甲方有权终止合同。并让乙方承担违约责任。材料供应合同八、经双方协商共同同意，可以解除本合同。
九、其他经双方友好商议共同确定的补充条款可以写在下面：
甲方签字：
乙方签字：
时间:
采购原料合同范本 第3篇
发包人： (以下简称甲方)
承包人： (以下简称乙方)
依照《_合同法》、《建筑安装工程承包条例》及省、市有关规定，为明确甲、乙双方在本装饰工程施工过程中的权利和义务，经甲、乙双方充分协商，同意签订本合同，以共同遵守执行。
一、 工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容：
4、承包方式：
5、开工日期： 年 月 日
6、竣工日期： 年 月 日
7、质量标准：合格
二、合同价款
本装饰工程合同价款包干价 万元(大写：
乙方绘制并提供 套施工详图，交建设方确认后方可施工。
三、甲方工作
1、甲方派驻工的代表为：
2、甲方提供本工程所需的水、电交接口。
3、负责审定分包队伍的资质。
4、按合同规定按时支付工程款。
5、合同签订后负责组织有关单位进行图纸会审。 )
6、乙方在采购前5天将主要材料样品、价格报送甲方，甲方在5天内给予
四、 乙方工作
a) 做好开工前各项准备工作，编制组织设计，进行现场布臵，安排施工进度计划。
b) 乙方必须安装施工专用的配电箱，配电箱必须安装校检合格的电表，乙方用电必须取至施工专用的配电箱。
c) 乙方在采购前将主要材料样品报送甲方，材料的品牌、质量、价格经甲方认可后，方可进料。
d) 负责所够材料进厂的协调、堆放、保管及搬运，承担因施工不当或材料保管不当而造成的经济损失。
e) 负责整个工程施工组织管理，对材料及安装质量进行把关。
f) 负责考察分包队伍的资质和素质并报给甲方批准备案;负责管理分包队伍;并承担全部责任。
g) 乙方在施工期间必须遵守安全规章制度，配备安全防范措施，并承担发生安全事故的一切责任。
h) 乙方必须保护好施工现场的甲方设施、家具，运材料时必须采取保护措施，否则一旦造成损失由乙方全部承担。
i) 负责做好装饰部分的资料及整理工作。
五、 付款方式
1. 合同签订后支付合同总价款的30%。
2.工程竣工验收合格后支付到合同总价款的65%，预留5%作为工程质量保修金。保修金按《工程质量保修书》自竣工验收之日起满一年，经复验合格后支付。
六、 设计变更结算方式
1、定额：按20xx年《全国统一建筑工程基础定额湖北省统一基价表》、《全国统一安装工程基础定额湖北省统一基价表》、《湖北省建筑安装工程费用定额》及其他调整性文件执行。
2、工程取费按二级四类的相应标准执行。
3、建筑装饰材料价格按承包人和发包人三方签证价格进行调整。
4、设计变更以现场工程量签证的形式办理结算。
七、 竣工验收
a) 验收标准：
(1)现行施工规范和验收规范;
(2)经甲方确认的施工图。
b) 工程竣工后，乙方在10日内提供三套完整的竣工资料和报告。
c) 乙方在竣工后十五日内，根据实际工程量递交竣工结算报告。
八、 工程保修
根据__第79号令《建筑工程质量管理条理》第六条的要求执行。
九、 违约责任
a) 因乙方原因工期每推迟一天对乙方罚款200元。
b) 因施工方原因工程质量达不到合格，返工直至达到合格标准，并承担所有费用，而支付违约金1000元。
c) 因施工组织和管理不善，致使甲方受到影响，视影响程度大小，每次处以不低于500元/次的罚金(如孝感市、集团的行业检查等)。
d) 不按双方约定的现场管理规定、不接受现场管理或不履行现场管理职责，每次处以不低于500元/次的罚金。
e) 由于乙方原因，出现安全责任事故，视严重程度每次处以不低于500元/次的罚金，并按程序通报。
十、附则
1、本合同签订和履行过程中经双方会签的所有文件均为 合同组成部分。在有效期内，甲、乙双方若其中一方如不按合同履行其职责义务，均属违约行为，由此受到经济损失的有放，可向对方索赔。
2、本合同条款如有未尽事宜，双方协商解决。同时应以书面形式确定，作为本合同补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
3、本合同一式六份，甲、乙双方各执叁份。本合同双方签章之日起有效，在工程款项全部结清，双方的责任和义务全部履行完毕自动失效。
甲方(章): 乙方(章): 法定代表人： 法定代表人：
委托代理人(签名)： 委托代理人(签名)：
年月日：
采购原料合同范本 第4篇
需方(甲方)：
供方(乙方)：
1.设备型号及数量
甲方向乙方购买由乙方生产的________________________________，具体供货清单请参考附件一。
2.合同总价
合同总价为元，人民币(大写)：____________________。
该合同总价为广州交货价，不含运输、包装费用。
3.付款及结算方式
合同签定当天内，甲方将合同总金额的_____%(即元)以电汇方式支付给乙方作为定金。
本合同签定后的第________天，甲方将合同总金额的_____%(即元)以电汇方式支付给乙方作为结算提货款。
乙方出具与甲方结算货款。
4.设备交货期
乙方在收到甲方全款后的两天内于乙方所在地发出本合同所指货物。
5.设备发货
交货地点：_______________运输方式和运费由甲方承担。
甲方因故要求推迟合同中约定的供货期，需在距交货期_____天前以书面形式通知乙方，由乙方确认后生效，否则乙方有权要求甲方支付由此而造成的误工费、运费等。
6.设备的签收
设备到货后，甲方人员检验并签收设备。"签收单"甲方需以XX快递方式寄回乙方，如货物到达甲方所在地后一周内，甲方未寄回"签收单"，视为签收合格处理。
若甲方发现设备规格或数量不符，乙方负责更换或补齐，因此延误甲方使用，乙方应承担相应的违约责任。
7.设备的安装调试与指导
乙方提供设备安装调试的全部图纸和技术资料，并无偿的指导服务，在甲方调试过程中如果遇到技术困难，根据需要可由乙方派工程师到甲方施工现场进行指导，乙方工程师的一切住宿差旅费用由甲方负责。
乙方工程师现场指导时间在不超出_____天时间内，乙方不再收取其他服务费用。
8.售后服务
设备自甲方签收后，乙方负责________年的保修(人为及不可抗力因素造成设备损坏除外)，保修期满后，乙方提供终生有偿维修服务。
在保修期内，机器内自然损坏的所有零配件甲方均应以邮件方式寄回乙方处进行维修更换。若出现重大问题，无法通过电话、传真、邮件等方式解决，乙方须派工程师到甲方处查看指导，所产生费用由乙方负责。
9.违约责任。
乙方若无正当理由延误交货，超出供货期，乙方每天按合同总额的_____向甲方支付违约金。
若甲方不在规定的时间内付款，则应每天按合同总额的_____向乙方支付违约金。
因甲方无故拒收货物，由此给乙方造成的损失由甲方承担。
采购原料合同范本 第5篇
购货单位： (以下简称甲)
供货单位： (以下简称乙)
签订日期： 签订地点：
为了增强甲乙双方的责任感，加强经济核算，提高经济效益，确保双方实现各自的经济目的，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条 标的'名称、品牌、规格、数量、单价及交付时间
名称 商标 规格型号 生产厂家 计量单位 数量 单价 金额 提交货时间及数量
合计人民币金额(大写)：
第二条 产品的质量标准，按下列第( )项执行：
(1)按国家标准执行;
(2)无国家标准而有部颁标准的，按部颁标准执行;
(3)无国家和部颁标准的，按企业标准执行;
(4)没有上述标准的，或虽有上述标准，但需方有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。
产品标准名称和编号
第三条 产品的包装标准和包装物的供应与回收：
第四条 产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点
1.产品的交货单位： 。
2.交货方法，按下列第( )项执行：
(1)乙送货
(2)乙代运
(3)甲自提自运。
3.运输方式： 。
4.到货地点和接货单位(或接货人) 。
5.现场卸货由 负责。
6.产品交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然减(增)量规定及计算方法：
第五条 产品的交(提)货期限：
第六条 产品的价格与货款的结算
1.产品的价格，双方商定为 元 。在合同期内，如遇交易产品市场价格发生较大变化，幅度超过±10%时，双方协商适当调整价格。
2.产品货款的结算：
第七条 验收方法：
1.验收时间;
2.验收手段;
3.验收标准;
4.由谁负责验收和试验;
5.在验收中发生纠纷等等。
第八条 对产品提出异议的时间和办法
1.甲在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定，应一面妥为保管，一面在 天内向乙提出书面异议，甲有权拒付不符合合同规定部分的货款。
2.如甲未按规定期限提出书面异可拒绝提货。乙逾期交货的，乙应在发货前与甲协商，甲仍需要的，乙应照数补交，并负逾期交货责任;甲不再需要的，应当在接到乙通知后十五天内通知乙，办理解除合同手续，逾期不答复的，视为同意发货。
第十条 甲的违约责任
1.甲自提产品未按供方通知的日期或合同规定的日期提货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期提货部分货款总值计算，向乙偿付逾期提货的违约金，并承担乙实际支付的代为保管、保养的费用。
2.甲如错填到货地点或接货人，或对乙提出错误异议，应承担乙因此所受的损失。
第十一条 不可抗力
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第十二条 其它
按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后十天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。
解决合同纠纷的方式：凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商解决;如果协商不能解决，应向有管辖权的法院提起诉讼，诉讼费用和胜诉方的律师费用应由败诉方承担。
本合同自 年 月 日起生效，合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式 份，分送甲乙双方的主管部门、银行(如经公证或鉴证，应送公证或鉴证机关)等单位各留存一份。
购货单位(甲)： 供货单位：(乙)：
法定代表人： 法定代表人：
签约日期： 签约日期：
相关思维导图模板
树图思维导图提供 0505早会思维导图 在线思维导图免费制作，点击“编辑”按钮，可对 0505早会思维导图 进行在线思维导图编辑，本思维导图属于思维导图模板主题，文件编号是：578d19b977f9356c161f897857e63de0
树图思维导图提供 GB/T19001-2016/ISO9001:2015思维导图结构 在线思维导图免费制作，点击“编辑”按钮，可对 GB/T19001-2016/ISO9001:2015思维导图结构 进行在线思维导图编辑，本思维导图属于思维导图模板主题，文件编号是：05b6fb33547623a34a768fe8f408a354
沪公网安备 31011502019485号
上海工商