随着科学技术的发展,社会的进步,经济水平不断提高。国家对工程建设也越来越重视,下面就由树图网小编为大家介绍一下,工程转包协议,2022年工程转包协议书范本,除此之外,还有关于工程转包协议的相关法律规定需注意的事项。
树图思维导图提供 2022年工程转包协议书范本 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 2022年工程转包协议书范本 进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:b81e1c642b97ee400c6149ab4c5ab3a9
2022年工程转包协议书范本思维导图模板大纲
转包合同是承包人将其已经接手的筹建工程的一部分转包给第三人完成。转包的法律后果是承包人成为新的发包人,而第三人成为承包人。
第三人就其所承担的工程部分对承包人负责,承包人就整个工程对筹建单位负责,对其转包给第三人的部分,承包人首先要承担责任,然后再由第三人向承包人承担责任。
我国法律禁止承包人向第三人转包。
甲方:
乙方:
经友好协商,就甲方承揽工程转包给乙方施工的相关事宜,根据《劳动法》、《建筑法》、《民法典》第三编 合同 及公平、公正原则,签订本施工协议:
1、甲方承揽舞钢市杨庄乡观平苑建设配套工程。
2、甲方承揽工程内容、造价、工程施工期:观平苑修建,包括:索道、凉亭、道路、部分桥涵、护坡、绿化施工。具体内容按建设方设计图纸,工程总造价壹仟万元,施工期三年,转包给乙方伍佰万元,详细内容于甲方与建设单位已签合同后再按图纸《河南省2006年施工定额》预算确定。
3、在工程施工中,建设单位和施工单位的责任义务约定事宜服从甲方与建设单位的正签合同,甲方不得增减。
4、甲方与建设单位正签合同的期限为 年 月 日前, 月 日前甲方再与乙方正签转包合同。
5、甲方将此工程转包给乙方,由乙方按转包工程造价的8%向甲方支付转让费,费用结算于建设方向乙方结算工程款时支付。
6、此协议签订后 日内,由乙方向甲方支付 万元的转让预约定金,如到期甲方未按约定将该工程转让给乙方,由甲方如数退还乙方定金,并按20%加赔。
7、协议生效办法:本协议由双方签字,并由乙方向甲方交付定金日起生效。
8、未尽事宜由双方另行协商。
9、本协议一式两份,甲、乙双方各持一份。
甲方代表:
乙方代表:
年 月 日
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定,你公司作为实际施工人,可以将建设单位和甲公司列为共同被告,以充分地保护自己的权益。
[1]《中华人民共和国劳动法》
[2]《中华人民共和国建筑法》
[3]《中华人民共和国民法典》
[4]《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》
树图思维导图提供 904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查 进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:10b9a8a2dd2fb4593f8130ef16c320fc
树图思维导图提供 销售经理半年规划 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 销售经理半年规划 进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:e614d6bcf03e9318109240a18697c5d1